Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Kursus power point 21.01.2014
1. LETT Advokatpartnerselskab
AB 92 og ABT 93: Rettigheder og pligter for entreprenører og bygherrer
Jes A. Rosenvinge, advokat (H), partner - Kristian Skovgård Larsen (H), advokat
1
2. Overblik og introduktion
Forløbet af en byggesag
Typer af entrepriser
Entrepriseretlige begreber og regler
Gennemgang af AB 92 og ABT 93 med
fokus på udvalgte problemstillinger, der i
praksis giver anledning til de største
udfordringer
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
3. Stadier i forløbet af en byggesag
Programoplæg
Programlægning
Byggeprogram
Skitsestade
Forprojekt
Hovedprojektering
Udbud
Kontraktindgåelse
Byggeperiode
Aflevering
Endeligt byggeregnskab
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
4. Byggeriets organisationsformer
Fagentreprise
Byggeriet udføres af flere fagentreprenører, der kontraktmæssigt
fungerer uafhængigt af hinanden.
Hovedentreprise
Én entreprenør har ansvaret for udførelsen af hele byggeriet, evt. ved
brug af underentreprenører.
Totalentreprise
Én entreprenør påtager sig både projekterings-opgaven og udførelsen af
byggeriet.
Underentreprise
Bliver anvendt på alle niveauer, således at også under-entreprenører
kan have egne underentreprenører.
AB 92 § 5, stk. 5 giver adgang til bygherres springende regres mod en
underentreprenør.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
5. Entrepriseretlige begreber
Partnering
Der indgås en partnerskabsaftale mellem samtlige
parter i byggesagen.
Typisk Bygherre – Hovedentreprenør – Rådgiver.
OPP (Offentlig Privat Partnerskab)
Skræddersyet byggeri, hvor BH kun skal ende med at
blive lejer af det opførte byggeri.
BH er som regel en offentlig myndighed.
Aftalen omfatter ofte både projektering, opførelse og
den efterfølgende drift for en længere periode.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
6. Entrepriseretlige standardvilkår
AB 92 / ABT 93
Standardvilkår, som kan modificeres i de enkelte
entrepriseaftaler.
Byggeriets parters egne standardvilkår
Rummer ofte selvstændige henvisninger til AB 92.
FIDIC
Internationale standardvilkår.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
7. Andre regler og love, der har
entrepriseretlig betydning
ABR 89
AB Forbruger
Købeloven (princippet i § 5)
Dansk byggeris standardforbehold af maj 2008
Lov om forældelse af fordringer (entreprenørklemmen)
Lov om voldgift (§ 7, stk. 2)
Tilbudsloven
Bekendtgørelse om vinterbyggeri
Cirkulære om pris og tid på visse off. Kontrakter
Regler om voldgiftsbehandling i VBA
Regler om forenklet voldgiftsbehandling i VBA
Foregreben tvisteløsning i VBA
Udmeldelse af skønsmand ved VBA
Sagkyndig beslutning ved VBA
Mediation ved VBA
Mægling i VBA
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
8. AB 92 og ABT 93 - Opbygning
A
Aftalegrundlaget
B
Sikkerhedsstillelse og forsikring
C
Entreprisens udførelse
D
Bygherrens betalingsforpligtelse
E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F
Arbejdets aflevering
G
Mangler ved arbejdet
H
1 og 5 års eftersyn
I
Særligt om ophævelse
J
Tvister
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
9. A
Aftalegrundlaget
Bygherrens udbud – AB § 2
Udbudsmaterialet skal være klart og entydigt
AB § 2, stk. 2
Entrepriseaftalen – AB § 4
Selve entreprisekontrakten er ofte af begrænset
omfang.
Til gengæld meget omfattende bilagsmateriale.
Bygherrens accept - skriftlighedskrav i AB § 4, stk. 1.
Alene en ordensforskrift – aftaler kan indgås
mundtligt.
Almindelige aftaleretlige regler.
U 1994.344 H.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
10. A
Aftalegrundlaget
U 1994.344 H
E tilbød at udføre en betonentreprise ved et sygehusbyggeri.
I tilbuddet havde E anført Håndværksrådets standardforbehold.
BH fremsender herefter en entreprisekontrakt til E’s
underskrift.
I entreprisekontrakten var flere af E’s forbehold
udeladt.
BH’s fremsendte kontrakt var at betragte som afslag
på E’s tilbud og dermed som et nyt tilbud fra BH’s
side.
E ikke længere bundet af sit oprindelige tilbud.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
11. A
Aftalegrundlaget
Entreprisekontrakten
Selve kontrakten (indhold begrænset)
Almindelige betingelser (bilag)
Særlige betingelser (bilag)
Byggesagsbeskrivelse (bilag)
Tekniske rapporter (bilag)
Tegninger – både detailtegninger og skitser (bilag)
Udbudsbrev (bilag)
Tilbud – kan indeholde individuelle vilkår eller forbehold (bilag)
Accept (bilag)
Rettelsesblade (bilag)
Udbudstidsplan (bilag)
Hovedtidsplan (bilag)
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
12. A
Aftalegrundlaget
Springende regres – AB § 5, stk. 5
Indtrædelsessynspunkt (transport i medkontrahentens
regreskrav)
Erstatning i kontrakt
Retsbrudssynspunkt
Erstatning uden for kontrakt
Gældende synspunkt i retspraksis
Medfører at den endeligt ansvarlige ikke kan
påberåbe sig aftalte ansvarsbegrænsninger
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
13. B
Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenørens sikkerhedsstillelse – AB § 6
Udbetaling i henhold til stillet sikkerhed AB § 6, stk. 7.
Skriftligt påkrav fra BH.
Udbetales inden 10 dage fra fremkomst af påkravet.
AB § 46 giver E mulighed for over for Voldgiftnævnet
at begære en beslutning fra nævnet vedrørende
berettigelsen af kravet fra BH.
Hvis denne indbringelsesfrist overskrides følger det af såvel AB 92 § 6 og § 7
samt garantiteksten, herunder den konkrete i denne sag (bilag 2) som af praksis
i form af afgørelserne gengiver i UfR 2007 side 1795H samt UfR 2009 590V, at
betalingen vil kunne gennemtvinges ved domstolene samt at der ikke i denne
forbindelse vil skulle ske en efterprøvelse af den materielle berettigelse ved
trækket.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
14. B
Sikkerhedsstillelse og forsikring
Bygherrens sikkerhedsstillelse – AB § 7
BH’s sikkerhedsstillelse kræver påkrav fra E.
Der kan ikke kræves sikkerhedsstillelses fra en
offentlig BH.
Senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse.
Betryggende sikkerhed.
Skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling, dog
mindst 10 % af entreprisesummen.
Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke undervejs.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
15. B
Sikkerhedsstillelse og forsikring
Bygherrens sikkerhedsstillelse – AB § 7
Udbetaling i henhold til stillet sikkerhed - AB § 7, stk. 3.
Skriftligt påkrav fra E.
Udbetales inden 10 dage fra fremkomst af påkravet.
AB § 46 giver BH mulighed for over for Voldgiftnævnet
at begære en beslutning fra nævnet vedrørende
berettigelsen af kravet fra E.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
16. B
Sikkerhedsstillelse og forsikring
Forsikring – AB § 8
BH tegner brand- og stormskadeforsikring
På E’ anmodning skal E og eventuelle underentreprenører med på forsikringspolicen
Offentlige BH’er kan kræve sig stillet som selvforsikrer
E skal have sædvanlig ansvarsforsikring
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
17. C
Entreprisens udførelse
Arbejdsplan og entreprenørens ydelse – AB § 9-10
Arbejdsplan – AB § 9, stk. 1
E’s udarbejdelse af arbejdsplan sker i samarbejde
med BH.
Entreprenørens ydelse – AB 10
Udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssig
korrekt eller i overensstemmelse med BH’s eventuelle
anvisninger efter AB § 15.
Materialerne
Sædvanlig god kvalitet
Leveres af E
Tilhører BH efter leveringen
Skal leveres med 5 års leverandørgaranti
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
18. C
Entreprisens udførelse
Projektgennemgang, dokumentation og prøver
AB § 11
Deltagelse i projektgennemgang og tilvejebringelse af
dokumentation og prøver (kvalitetssikring) er en del af
E’s ydelse.
Kvalitetskontrol gennem prøveudtagning efter AB
11, stk. 2 betales af BH som ekstraarbejde, hvis
kontraktmæssig ydelse.
Kassation
Ikke kontraktmæssige arbejder og materialer
Skal ske hurtigst muligt
E fjerner kasserede materialer
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
19. C
Entreprisens udførelse
Arbejdets forringelse – AB § 12
E’s risiko inden afleveringen, medmindre forholdet
skyldes BH.
Gælder ikke i praksis ved arbejde efter regning.
Entreprenørens gensidige skadevoldende handlinger
er uvedkommende for BH – AB § 12, stk. 2.
BH erstatningsansvar, når forringelse skyldes eks.
dårlig koordinering.
E har vedligeholdelsespligten indtil afleveringen.
Ved tidligere ibrugtagning overgår risikoen allerede
der – AB § 12, stk. 4.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
20. C
Entreprisens udførelse
Bygherrens ændringsret – AB § 14
Når ændringen har naturlig sammenhæng med de
allerede aftalte ydelser.
E har ret til at udføre ændringerne.
Krav om ændringer skal fremsættes skriftligt.
Skriftlig tillægsaftale.
Regulering af entreprisesum iht. enhedspriser.
+/- 15 % af entreprisesummen.
+/- 100 % af de enkelte poster.
Andet ekstraarbejde udføres som regningsarbejde.
Besparelser ved formindskelser af arbejdets omfang
bliver godskrevet BH.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
21. C
Entreprisens udførelse
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold–AB § 15
E skal indhente BH’s afgørelse, hvis aftalen er uklar –
AB § 15, stk. 1.
E skal orientere BH om arbejder, der ikke kan udføres
iht. aftalen – AB § 15, stk. 2.
E skal orientere BH om opståede forhold, der hindrer
eller vanskeliggør arbejdet – AB § 15, stk. 3.
E skal reagere snarest muligt.
E skal træffe foranstaltning, således at BH ikke
lider tab.
Hindringer der skyldes mangelfuldt udbudsmateriale
skal betales som ekstraarbejde – AB § 15, stk. 4.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
22. C
Entreprisens udførelse
Bygherrens tilsyn – AB § 17
Repræsenterer BH.
Skal være til stede på arbejdspladsen eller kunne tilkaldes.
E skal fortsat lave egen kontrol.
Entreprenørens arbejdsledelse – AB § 18
E skal lede arbejdet personligt eller ved stedfortræder.
Skal være til stede på arbejdspladsen eller kunne tilkaldes.
Byggemøder – AB § 19
BH eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder
mødereferater.
Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører – AB §
20
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
23. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
BH har i udgangspunktet frihed til at aftale, at der
først vil ske betaling til entreprenøren, når hele
byggeriet er udført.
Dette sker dog kun sjældent og mod, at der stilles
sikkerhed for hele entreprisesummen, inden arbejdet
igangsættes.
Udbudsbetingelserne
kan
opstille
andre
betalingsvilkår, end dem der følger af ABT 93 og AB
92 22.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
24. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
Principper for betaling
Tilbudsarbejde - Aftalt entreprisesum
Mængderisiko
Enhedspriskontrakter (mellemform
arbejde og regningsarbejde)
af
tilbuds-
Mængderisiko
Regningsarbejde
Betaling
af
faktiske
omkostninger med tillæg af dækningsbidrag
Mængderisiko
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
25. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
Betalingsformer
A conto betaling – AB § 22, stk. 1 (hovedreglen).
Betalingsplan/rateplan – AB § 22, stk. 4 (kræver
aftale).
Ved begge modeller betales entreprisen i rater i
forhold til det faktiske udførte arbejde.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
26. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
A conto betaling – AB § 22, stk. 1.
Skriftlig anmodning fra E.
Betaling én gang pr. måned.
BH skal betale senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning.
De 15 dage er løbedage – rentebærende kreditdage.
Betaling for indkøbte men ikke leverede materialer.
BH kan kræve sikkerhedsstillelse – AB § 22, stk. 2.
E opgør som udg.pkt. selv kravet.
Indsigelsesret for BH – AB § 22, stk. 12.
Mulig fremgangsmåde efter § 46 – AB § 22, stk. 14.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
27. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
Betalingsplan/rateplan – AB § 22, stk. 4
Betaling er afhængig af forudbestemte delmål.
Betalingspligten for BH indtræder, når et bestemt
stade er nået.
Betaling for ekstraarbejde – AB § 22, stk. 5
Som a conto betaling, hvis andet ikke er aftalt .
Regulering af entreprisesummen – AB § 22, stk. 6
Ved pris- og lønændringer.
Regulering sker af de berørte dele af entreprisen.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
28. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling – AB § 22
Slutopgørelse – AB § 22, stk. 7
E fremsender slutopgørelse efter afleveringen.
E kan ikke fremkomme med yderligere krav efter
BH’s modtagelse.
E dog mulighed for at tage specifikke forbehold.
Sendes til BH inden for fastsatte frister efter
afleveringen – AB § 22, stk. 8.
25 arbejdsdage ved alm. Byggearbejde.
35 arbejdsdage ved hovedentrepriser.
60 arbejdsdage ved anlægsarbejde.
Det opretholdes i praksis, at ikke-indeholdte krav efter
10 dages fristen prækluderes – AB § 22, stk. 9.
Slutopgørelsen skal betales senest 15 arbejdsdage
efter modtagelsen – AB § 22, stk. 10.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
29. D
Bygherrens betalingsforpligtelse
Entreprenørens ret til at standse arbejdet – AB § 23
Hvis BH ikke har betalt ved betalingsfristens udløb.
Skriftligt varsel på 5 arbejdsdage.
Derudover kan E straks standse ved BH’s konkurs.
Dog ikke standsningsret, hvis BH efter opfordring
stiller betryggende sikkerhed.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
30. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse – AB § 24
Forudsætning, at parterne har vedtaget en tidsplan/sluttermin
Ændringer fra BH efter § 14
BH’s forhold eller anden E’s forsinkelse
Force majeure
Vejrlig
Offentlige påbud eller forbud
E skal forsøge at begrænse forsinkelsen – AB § 24, stk. 2
Forceringsret / forceringspligt?
Betaling for evt. forcering
Underretning – AB § 24, stk. 3
Ved ret til forlængelse skal E skriftligt underrette BH snarest
muligt
Ordensforskrift – ikke gyldighedsbetingelse
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
31. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse – AB § 25
Forsinkelse er ansvarspådragende, hvis E ikke har ret til
forlængelse.
Dagbod/erstatning – AB § 25, stk. 2 og 3.
Dagbod skal være aftalt.
Husk i den forbindelse de strenge reklamations- og
varslingskrav.
I KFE 1998.40 VBA frifandt, voldgiftretten en entreprenør
for dagbøder, idet voldgiftsretten bl.a. udtalte:
”Udløsning af dagbod kræver, at der på det tidspunkt,
hvor
bygherren
mener,
at
den dagbodsudløsende
forsinkelse indtræder, på utvetydig måde tilkendegives, at
dagbod nu vil blive krævet erlagt”.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
32. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse – AB § 25
I KFE 2006.185VBA udtalte voldgiftsretten bl.a.:
”For at kunne få medhold i et kontraktligt begrundet krav om
betaling af dagbod, er det et ubetinget vilkår, at den part som
påstår en anden part i en byggesag tilpligtet at betale
dagbøder, på et tidspunkt fremkommer med en utvetydig
tilkendegivelse om, at der fra et nærmere specifikt angivet
tidspunkt vil blive krævet betaling af dagbøder, såfremt
byggeriet ikke er færdiggjort til tiden. Jo større usikkerhed der
under byggesagens forløb har været, om en forsinkelse kan
forventes at medføre krav om betaling af dagbøder, desto
mere konkret og præcist må tilkendegivelsen, hvormed der
fremsættes krav om betaling af dagbøder, være.”
Vores anbefaling er derfor, at I varsler kravet om dagbod
allerede på det tidspunkt, hvor forsinkelsen indtræder i løbet af
byggesagen (inden afleveringstidspunktet), samt varsler
dagbodskravet på det tidspunkt, hvor afleveringsfristen
overskrides.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
33. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Overskridelse af mellemfrister
Selvstændig erstatning uden hensyn til evt. overskridelse
af sluttermin
KfE 1996.47 VBA – 4 betingelser skal være opfyldt
Der skal være indgået en klar
overskridelse af mellemfristerne.
aftale
vedr.
De fastsatte mellemfrister skal være relevante for
byggeriet – af helt afgørende betydning for
byggeriets videre forløb og for den rettidige
aflevering af byggeriet.
løbende
foretaget
nøjagtige
overskridelse af fristerne.
noteringer
af
Der skal være tale om ganske særlige omstændigheder.
I praksis særdeles svært at få tilkendt en bod ved
Voldgiftsretten for isolerede overskridelser af mellemfrister.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
34. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse – AB § 26
Hovedforpligtelse
Betaling af entreprisesum
Biforpligtelse
Bygherreleverancer
Hvornår ret til tidsfristforlængelse
Force majeure
Vejrlig
Offentlige påbud og forbud
Ændringer i arbejdet
BH skal underrette E skriftligt
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
35. E
Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse – AB § 27
Erstatning – AB § 27, stk. 1
Forsinkelser der skyldes BH’s forhold – Fejl eller
forsømmelse.
Forsinkelser pga. andre entreprenørers ansvarspådragende forsinkelser.
Godtgørelse – AB § 27, stk. 2
Forsinkelser pga. ændringer i arbejdet .
Offentlige påbud/forbud.
Anden forsinkelse pga. BH’s eller anden entreprenørs
forhold.
Hverken erstatning eller godtgørelse ved vejrlig eller
force majeure – AB § 27, stk. 3
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
36. F
Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen – AB § 28
Færdigmelding fra E
BH indkalder til afleveringsforretning
Afholdes inden 10 dage
Arbejdet anses for afleveret, medmindre der er
væsentlige mangler.
Arbejdet anses for afleveret 10 dage efter færdigmelding,
såfremt BH ikke behørigt indkalder til
afleveringsforretning.
Samlet aflevering / Mulighed for delvis aflevering ved
flere entrepriser.
Afleveringsprotokol – AB § 29
Påberåbte mangler anføres
Underskrives af både BH og E
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
37. G
Mangler ved arbejdet
Mangelsbegrebet – AB § 30
Udførelsesmangler – AB § 30, stk. 1
Individuelt mangelbegreb – mangler iht. aftalen og
mangler iht. BH’s anvisninger.
Generelt mangelbegreb – ikke fagmæssigt korrekt
udførelse.
Ikke-levering af anden aftalt ydelse i forbindelse med
arbejdet
Manglende kvalitetssikringsmateriale.
Materialemangler – AB § 30, stk. 2
Afleveringstidspunktet er afgørende for vurderingen
af, om der er mangler – AB § 30, stk. 4
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
38. G
Mangler ved arbejdet
Mangler påvist ved afleveringen – AB § 31
E har både pligt og ret til afhjælpning.
BH giver E skriftlig frist til afhjælpning.
Herefter har BH ret til afhjælpning på E’s regning eller
afslag.
Mangler påvist efter afleveringen – AB § 32
E har pligt og ret til afhjælpning i 5 år.
Krav om skriftlig reklamation fra BH inden for rimelig
tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget.
BH giver E skriftlig frist til afhjælpning.
Herefter har BH ret til afhjælpning på E’s regning eller
afslag.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
39. G
Mangler ved arbejdet
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt - AB § 33
BH’s ret til afhjælpning bortfalder, hvis afhjælpning er
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter –
”offergrænse”.
BH bevarer retten til afslag.
Bygherrens ret til afslag – AB § 34
BH har valgfrihed mellem afhjælpning på E’s regning
eller afslag.
Afslaget svarer som udgangspunkt til udbedringsomkostningerne.
Svarer til værdiforskellen, hvis omkostningerne er
uforholdsmæssigt store eller udbedring er umulig.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
40. G
Mangler ved arbejdet
Entreprenørens ansvar for følgeskader – AB § 35
E erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af
mangler ved arbejdet.
Kræver culpa eller tilsikring/garanti fra E.
E hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
41. G
Mangler ved arbejdet
Mangelsansvarets ophør – AB § 36
BH’s krav skal fremsættes senest 5 år efter afleveringen.
Gælder ikke ved E’s garanti for længere tid, eller
Når en aftalt kvalitetssikring svigter væsentligt, eller
Når E har handlet groft uforsvarligt, eller
Når
BH
er
en
”entreprenørklemmen”)
forbruger
(OBS
på
Reklamation afbryder 5 års fristen – herefter gælder
forældelsesloven.
Leverandøransvaret er omfattet af bestemmelserne i
købeloven.
Ved anlægsarbejde og arbejde uden for AB 92 gælder de
almindelige forældelsesregler.
3 år / 10 år
Suspension ved begæring om syn og skøn eller ved
forhandling.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
42. H
1 og 5 års eftersyn
1-års eftersyn – AB § 37
BH indkalder E
Skal finde sted senest 1 år efter afleveringen
Konsekvenser af manglende indkaldelse
Indkaldes skriftligt og med højst 60 og mindst 15 arbejdsdages varsel.
5-års eftersyn – AB § 38
BH indkalder E
Skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af 5-års perioden
Indkaldes skriftligt og med højst 60 og mindst 15 arbejdsdages varsel
Sker indkaldelsen ikke, kan E indkalde BH skriftligt og med 10
arbejdsdages varsel.
I forbindelse med begge eftersyn udarbejdes en eftersynsprotokol med
påberåbte mangler og andre forhold.
Protokollen underskrives af både BH og E
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
43. I
Særligt om ophævelse
Bygherrens hæveret – AB § 40
Efter skriftligt påkrav
Ved væsentlig forsinkelse, hvor E ikke har ret til
fristforlængelse, og forsinkelsen medfører betydelig
ulempe for BH.
Ved anden form for væsentlig forsinkelse af
afgørende betydning for BH, og hvor E ikke stiller
sikkerhed eller lignende.
Når arbejdet er af så dårlig kvalitet, at BH kan antage,
at E ikke kan fuldføre arbejdet uden væsentlige
mangler.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
44. I
Særligt om ophævelse
Entreprenørens hæveret – AB § 41
Efter skriftligt påkrav
Ved væsentlig forsinkelse på grund af BH’s eller
anden E’s forhold, hvis BH ikke fremmer arbejdet
mest muligt.
Ved anden form for væsentlig forsinkelse af
afgørende betydning for E og hvor BH ikke stiller
sikkerhed eller lignende.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
45. I
Særligt om ophævelse
Konkurs mv. – AB § 42
Den anden part kan ophæve straks – dog respekt af
konkursloven.
En parts død – AB § 43
Dødsboets og arvingers ret til at indtræde.
Fælles regler om ophævelse – AB § 44
Ophævelse skal ske skriftligt
Indkaldelse til stadeforretning
Registreringsprotokol
Erstatning efter alm. erstatningsregler
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
46. J
Tvister
AB 92/ABT 93 vedtaget:
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Syn og skøn – AB § 45
Sagkyndig beslutning – AB § 46
Voldgift – AB § 47
AB 92/ABT 93 ikke vedtaget:
De civile domstole
Syn og skøn, jf. RPL kap. 19 (§§ 196-211)
Retssag, jf. RPL
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
47. J
Tvister
Syn og skøn – AB § 45
”En uvildig sagkyndig besigtigelse med efterfølgende
vurdering”
Skal omhandle faktiske forhold – ikke juridiske
Isoleret bevisoptagelse
Skønsmanden udpeges af Voldgiftnævnet
Kan udpeges både før og under en sag
Udgangspunkt: Fri bevisbedømmelse
Særlig autoritativt bevis
Fagdommernes tilsidesættelse af skønserklæring
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
48. J
Tvister
Syn og skøn – AB § 45 - Fremgangsmåden
1
Begæring om syn og skøn
2
Skønstema
3
Sikkerhedsstillelse
4
Udmeldelse af skønsmand
5
Besigtigelse (syn)
6
Skønserklæring/vurdering (skøn)
7
Evt. tillægsspørgsmål og supp. erklæring
8
Afhjemling under sagen
9
Skønsmandens honorar
10
Mulighed for nyt syn og skøn
11
Sagsomkostninger
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
49. J
Tvister
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
AB § 46
Fremgangsmåde ved udbetaling fra sikkerhedsstillelsen
1
Udbetalingsbegæring
2
Begæring om sagkyndig beslutning
3
Sagkyndig erklæring
4
Eventuel voldgiftssag
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
50. J
Tvister
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
AB § 46
Fremgangsmåde ved udbetalingsbegæringen
Garantimodtager fremsætter krav om udbetaling
samtidig over for både garanten og garantistiller
Garanten skal udbetale til garantimodtager i
overensstemmelse
med
udbetalingskravet,
medmindre garantistiller inden 10 arbejdsdage
fremsætter begæring om sagkyndig beslutning.
AB 92 skal være aftalt både mellem E og BH og i
forholdet mellem garanten og garantistiller.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
51. J
Tvister
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
AB § 46
Fremgangsmåde ved begæring om sagkyndig beslutning
Ingen formkrav til begæringen – og dog
Indlæg fra garantimodtager
Evt. yderligere indlæg, hvor der er særlig anledning
hertil
Evt. besigtigelse
Den sagkyndige træffer beslutningen inden 15
arbejdsdage
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
52. J
Tvister
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
AB § 46
Virkningen af den sagkyndige beslutning
Ikke bindende for parterne – der kan frit anlægges
voldgiftssag efterfølgende.
Midlertidig flytning af penge.
Ikke retskraft mellem parterne – dvs. ikke en del af en
evt. efterfølgende voldgiftssag.
Ikke eksigibel.
Garantens undladelse af at efterkomme en beslutning
om udbetaling er misligholdelse af garantiforpligtelsen.
U 2007.1795 H.
Evt. voldgiftssag.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
53. J
Tvister
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
AB § 46
U 2007.1795
Aftale indgået mellem BH og E – ABT 93.
Sikkerhedsstillelse for BH i pengeinstitut.
Ved BH’s ophævelse af entrepriseaftalen bestred E
retten til ophævelse og krævede udbetaling fra BH’s
sikkerhedsstillelse.
BH iværksatte ikke proceduren om sagkyndig
beslutning vedr. udbetaling fra garantien inden de
givne frister.
Pengeinstituttet havde derfor været forpligtet til at
udbetale fra garantien i henhold til E’s begæring.
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
54. J
Tvister
Voldgift – AB § 47
Kompetencen for
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
AB 92
ABT 93
ABR 89
Aftale
Udstrækning (§ 47, stk. 8)
Tvist
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
55. J
Tvister
Voldgift – AB § 47
Fremgangsmåde ved voldgiftssag
(i det væsentlige som ved de civile domstole)
Indlevering af klageskrift (stævning)
Sikkerhedsstillelse
Nedsættelse af voldgiftsret – typisk 1 juridisk og 2 faglige
dommere
Svarskrift (yderligere processkrifter)
Mulighed for besigtigelse
Oftest mundtlig forhandling, mulighed for parts- og
vidneforklaringer
Sagen optages til kendelse
Sagsomkostninger
Afgørelsen er endelig – kan tvangsfuldbyrdes efter reglerne i
RPL
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI
56. !
Udgangspunkt: Civilretlige principper
Modif1.: Voldgiftsnævnet udøver en vis officialvirksomhed
”…imidlertid må det følge af den særlige sammensætning af
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvorefter der i
sagerne medvirker tekniske dommere, udpeget under hensyn til
deres sagkundskab på det område, som sagen vedrører, at der
kan forekomme tilfælde, hvor denne Voldgiftsret må være
berettiget, efter omstændighederne vel endog forpligtet til i sagen
at inddrage synspunkter, på hvilke de advokater, der repræsenterer
parterne, ikke har været og efter de tekniske dommeres mening er
af betydning for at Voldgiftsretten kan nå til det rigtige resultat.”
Modif2.: Aftalefrihed med hensyn til fremgangsmåde og hvad der
skal tillægges betydning
Ikke bundet af forhandlingsmaksimen og det kontradiktorisk princip
Ikke udeblivelsesvirkning – sagen afgøres på det foreliggende
grundlag
Endelig afgørelse – større vægt på det materielt rigtige resultat
AB92 · 20-02-2014· JRO/KSL/AHI