SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
1


                MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO
      O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DA PROMESSA
DE COMPRA E VENDA PARTICULAR ENTRE O SR(ª). XXXXXXXXXXXX,
BRASILEIRO(A), XXXXXX, XXXXXX, PORTADOR DO CPF: XXXXXXXX E RG XXXXXXX,
RESIDENTE E DOMICILIADO À XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
(SIMPLESMENTE DENOMINADO COMPRADOR) E A EMPRESA MPS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB Nº 09.148.381/0001-25, COM SEDE À RUA JOAQUIM SIMÕES, Nº 31,
PINHEIRINHO, CEP 81.150-030, CURITIBA/PR, (SIMPLESMENTE DENOMINADA
VENDEDORA) E TEM COMO OBJETIVO DESCREVER OS DADOS GERAIS DA OBRA
QUE SERÁ EXECUTADA NO LOTE DE TERRENO SITUADO À RUA VICTOR MODESTO
DE OLIVEIRA, Nº 101, APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SOB
ALVARÁ Nº 281228, REFERENTE AO SOBRADO XX (XXXXXX).

01 DIMENSÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL

Área   total:  XX,XX  m2    (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)     sendo   XX   m2
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)    no     pavimento     térreo     e    XX,XX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) no pavimento superior.

02 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL

A unidade residencial terá os seguintes ambientes: sala de estar/jantar
conjugadas, cozinha, circulação, três dormitórios (sendo uma suíte), banheiro
social, escada e jardim interno descoberto.

Na área externa serão previstos pontos de d´água e elétrico para área de
serviço, cuja instalação será de responsabilidade do COMPRADOR. Para cada
lote individual fará parte um jardim gramado, de acordo com o projeto
aprovado pela PMC.

03 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS (COMUNS)

Fará parte do condomínio as vias de acesso (rua e calçadas), área de recreação
gramada e guarita. Os muros externos e internos ao condomínio terão, no
mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de altura. A área de
recreação gramada será entregue para uso dos condôminos após a liberação do
último CVCO (Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras), emitido pela
Prefeitura Municipal de Curitiba.

04 SERVIÇOS PRELIMINARES

Os projetos serão elaborados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras,
inerentes à execução da obra.



                                                           Memorial Descritivo
2

A instalação da obra constará de placa de responsabilidade técnica e do
projeto arquitetônico, construção de tapumes e do barracão de obras, locação
da obra, instalações provisórias e canteiro de obras.

05 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Os serviços de terraplanagem, aterro e reaterro serão executados dentro das
Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis previstas no
projeto para a construção da obra.
Todo material excedente será retirado do local.

06 FUNDAÇÕES

Serão executadas de acordo com a capacidade de carga determinada pelo
calculo estrutural e sondagem do terreno.

07 ESTRUTURA

Será executada em concreto armado convencional ou outra tecnologia que
garanta qualidade final similar ou superior e lajes pré-moldadas em
conformidade com o calculo estrutural e as Normas Técnicas Brasileiras.

08 IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

A impermeabilização nas vigas de baldrame será executada de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras.

09 REDE DE ÁGUA

A rede de entrada de água será executada com tubulação de pvc atendendo as
normas da SANEPAR.
O hidrômetro será instalado pela SANEPAR a pedido do proprietário da unidade
autônoma, com capacidade para atender a demanda necessária e de acordo
com o estabelecido no projeto especifico.
O dimensionamento da tubulação obedecerá as Normas estabelecidas pelo
órgão competente.

10 REDE DE ENERGIA

A rede de entrada de energia será executada dentro das normas e exigências
da Copel, atendendo ao projeto especifico e às necessidades da obra.
Entrada de energia de 50 A (bifásico).

11 REDE DE ESGOTO




                                                             Memorial Descritivo
3

A rede de esgoto será executada com tubulação de pvc, manilhas de barro ou
concreto armado, atendendo as normas da SANEPAR.
Serão instaladas caixas de inspeção com capacidade para atender a demanda
necessária e de acordo com o estabelecido no projeto especifico.
O dimensionamento da tubulação obedecerá rigorosamente às normas
estabelecidas pelo órgão competente.

12 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rua particular com base compactada em saibro, com dimensionamento para
atender ao tráfego local de automóveis de passeio com os seguintes
revestimentos superficiais: anti-pó ou cimento desempenado ou lajota de
concreto tipo paver.
Meio-fio, guias e sarjetas em concreto pré-moldado nos locais indicados no
projeto.

ACABAMENTOS:

13 VAGA DE GARAGEM

Haverá uma vaga de estacionamento descoberta para cada unidade residencial,
demarcada no lote individual. Na vaga de garagem descoberta o piso será em
concreto desempenado ou pedras tipo paralelepípedos ou lajotas de concreto
tipo paver.

14 SALA DE ESTAR E JANTAR

Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou
madeira.
Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Instalações elétricas (tomadas), sendo três tomadas de uso geral, uma de TV,
uma de telefone e ponto para interfone. Para a TV e o telefone serão
consideradas apenas as tubulações secas.
Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto.

15 COZINHA

Parede com revestimento cerâmico PEI 2 ou superior até o teto.
Piso com revestimento cerâmico resistência PEI 4 ou superior.
Teto calfinado com retoques de massa corrida e pintura látex.
Instalações elétricas (tomadas), sendo no mínimo quatro tomadas de uso geral.
Instalações hidráulicas para água fria e água quente para uma pia de duas
cubas.
Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto.




                                                           Memorial Descritivo
4


16 DORMITÓRIOS

Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou
madeira.
Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Instalações elétricas (tomadas), sendo no mínimo duas de uso geral, uma de TV
e uma de telefone. Para a TV e o telefone serão consideradas apenas as
tubulações secas.
Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto.

17 BANHEIROS

Parede com revestimento cerâmico PEI 2 ou superior até o teto.
Piso com revestimento cerâmico PEI 3 ou superior.
Teto calfinado com retoque de massa corrida e pintura látex.
Louças sanitárias: lavatório e vaso sanitário com caixa acoplada.
Pontos hidráulicos para a louça sanitária e para o chuveiro.
Instalações elétricas (tomadas), banheiro social: duas de uso geral (uma para o
lavatório e outra para o chuveiro). Banheiro casal: uma tomada de uso geral
próximo ao lavatório.
Instalações elétricas (iluminação): dois pontos, sendo um no teto e outro acima
do lavatório.

18 CIRCULAÇÃO

Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou
madeira.
Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto.

19 ESCADA

Em concreto, com piso preparado para receber materiais como cerâmica,
carpet de tecido ou madeira.
Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto ou um ponto de arandela.



20 SÓTÃO (SALA DE MÚLTIPLO USO)




                                                            Memorial Descritivo
5

Caso o COMPRADOR opte, em contrato, pela aquisição desse ambiente (com o
conseqüente acréscimo de 16,32 m² à área construída), o mesmo terá as
seguintes características:
Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou
madeira.
Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex.
Forro com revestimento em madeira, acompanhando a inclinação do telhado,
com pintura verniz.
Manta de isolamento térmico no forro.
Instalações elétricas (tomadas), sendo três de uso geral, uma de TV e duas de
telefone. Para a TV e o telefone serão consideradas apenas as tubulações
secas.
Instalações elétricas (iluminação): uma arandela na parede.

21 ÁREAS EXTERNAS

Acessos de pedestres e de veículos com piso em pedra paralelepípedo ou lajota
de concreto ou tipo paver.
Fachadas das residências com composição de pintura em látex sob massa
corrida ou aplicação de grafiato ou de textura.
Instalações elétricas (tomadas): duas tomadas de uso geral para a área de
serviço.
Instalações elétricas (iluminação): dois pontos nos beirais ou arandelas, um na
frente e outro nos fundos do lote.
Os jardins serão entregues gramados.

22 INDICAÇÕES GERAIS

Janelas em alumínio natural ou pintado (cor a ser definida no projeto
arquitetônico) ou janelas em PVC com medidas definidas no projeto
arquitetônico.
Portas de madeira internas chapeadas e pintadas em verniz. Portas de 80 cm na
cozinha, lavanderia e externas e de 70 ou 60 cm nos demais ambientes. Portas
externas maciças ou metálicas com vidro, de acordo com o projeto
arquitetônico.
Todas as áreas úmidas serão servidas por tubulações para água quente e fria. O
aquecedor, o pressurizador e demais equipamentos estarão a cargo do
COMPRADOR.
Instalação de caixa d´água de 1.000 litros.

Caso o COMPRADOR desejar efetuar mudanças no projeto básico da unidade
residencial descrita neste memorial e aprovada pela Prefeitura Municipal de
Curitiba e pelos demais órgãos públicos, deverão ser observados os seguintes
procedimentos:




                                                            Memorial Descritivo
6

   1. Solicitação por escrita, assinada e datada à VENDEDORA, descrevendo a
       mudança solicitada.
   2. A VENDEDORA, num prazo de até quinze dias úteis, responderá por
       escrito ao COMPRADOR sobre a viabilidade da mudança solicitada,
       levando-se em consideração:
   2.1 Viabilidade da mudança frente aos órgãos públicos.
   2.2 Viabilidade da mudança frente às questões técnicas da obra,
       consultando os profissionais correspondentes envolvidos (arquitetônico,
       estrutural, elétrico, hidráulico, etc).
   2.3 Viabilidade da mudança frente ao cronograma físico financeiro da obra.
   2.4 Custos e condições de pagamento da mudança.
   3 Os custos decorrentes da mudança (modificação do projeto aprovado,
   consulta aos profissionais responsáveis, taxas, material, mão-de-obra, etc)
   ficarão de inteira responsabilidade do COMPRADOR.

Que no caso de falecimento das partes aqui envolvidas, ficam seus herdeiros ou
sucessores obrigados a cumprirem o presente instrumento. As partes elegem o
foro da Comarca de Curitiba PR, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do
presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

Pelas partes foi aceito o presente Memorial em todos os seus expressos termos,
que depois de lido e achado em tudo conforme outorgaram, aceitam e assinam,
dispensando a presença das testemunhas.

                                              Curitiba, XX de XXXXXX de XXXX.




__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX
COMPRADOR




____________________________________________
MPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
VENDEDORA




                                                           Memorial Descritivo

Contenu connexe

Tendances

Memorial de demolição
Memorial de demoliçãoMemorial de demolição
Memorial de demoliçãoMarlon Lopes
 
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedação
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedaçãoNbr 08.545 1984 - alvenarias de vedação
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedaçãoRodrigo Wink
 
Memorial Descritivo Residencial - Projeto II
Memorial Descritivo Residencial -  Projeto IIMemorial Descritivo Residencial -  Projeto II
Memorial Descritivo Residencial - Projeto IIMoema L. B. Afonso
 
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civil
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civilModelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civil
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civilHebert Mayco
 
Aula de instalacoes prediais de água fria
Aula de instalacoes prediais de água friaAula de instalacoes prediais de água fria
Aula de instalacoes prediais de água friaAndréa Camara
 
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdf
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdfABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdf
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdfWilliamNunes40
 
Detalhamento - Áreas Molhadas
Detalhamento - Áreas MolhadasDetalhamento - Áreas Molhadas
Detalhamento - Áreas Molhadasdanilosaccomori
 
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia Civil
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia CivilRelatório de Visitas Técnicas de Engenharia Civil
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia CivilJean Paulo Mendes Alves
 
Memorial descritivo - projeto comercial
Memorial descritivo - projeto comercialMemorial descritivo - projeto comercial
Memorial descritivo - projeto comercialMoema L. B. Afonso
 
Memorial Descritivo do Residencial Al Nur
Memorial Descritivo do Residencial Al NurMemorial Descritivo do Residencial Al Nur
Memorial Descritivo do Residencial Al NurLucio Borges
 
Memorial descritivo
Memorial descritivoMemorial descritivo
Memorial descritivoEdson Junior
 
Modelo memorial descritivo
Modelo memorial descritivoModelo memorial descritivo
Modelo memorial descritivoFabio Ribeiro
 
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26Prefeitura de Olinda
 
Vedaes verticais ap
Vedaes verticais apVedaes verticais ap
Vedaes verticais apgapski
 
Memorial descritivo de desdobro
Memorial descritivo de desdobroMemorial descritivo de desdobro
Memorial descritivo de desdobroMarlon Lopes
 
Dimensionamento de Tubulações Hidraulicas
Dimensionamento de Tubulações HidraulicasDimensionamento de Tubulações Hidraulicas
Dimensionamento de Tubulações HidraulicasGuilherme Camargos
 

Tendances (20)

Memorial de demolição
Memorial de demoliçãoMemorial de demolição
Memorial de demolição
 
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedação
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedaçãoNbr 08.545 1984 - alvenarias de vedação
Nbr 08.545 1984 - alvenarias de vedação
 
Memorial Descritivo Residencial - Projeto II
Memorial Descritivo Residencial -  Projeto IIMemorial Descritivo Residencial -  Projeto II
Memorial Descritivo Residencial - Projeto II
 
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civil
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civilModelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civil
Modelo de laudo_tecnico_de_engenharia_civil
 
Memorial descritivo
Memorial descritivo Memorial descritivo
Memorial descritivo
 
Aula de instalacoes prediais de água fria
Aula de instalacoes prediais de água friaAula de instalacoes prediais de água fria
Aula de instalacoes prediais de água fria
 
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdf
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdfABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdf
ABNT NBR 15758-3_2009 (DRYWALL).pdf
 
Detalhamento - Áreas Molhadas
Detalhamento - Áreas MolhadasDetalhamento - Áreas Molhadas
Detalhamento - Áreas Molhadas
 
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia Civil
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia CivilRelatório de Visitas Técnicas de Engenharia Civil
Relatório de Visitas Técnicas de Engenharia Civil
 
Memorial descritivo - projeto comercial
Memorial descritivo - projeto comercialMemorial descritivo - projeto comercial
Memorial descritivo - projeto comercial
 
Memorial descritivo natalia lima costa
Memorial descritivo natalia lima costaMemorial descritivo natalia lima costa
Memorial descritivo natalia lima costa
 
Memorial Descritivo do Residencial Al Nur
Memorial Descritivo do Residencial Al NurMemorial Descritivo do Residencial Al Nur
Memorial Descritivo do Residencial Al Nur
 
Memorial descritivo
Memorial descritivoMemorial descritivo
Memorial descritivo
 
Modelo memorial descritivo
Modelo memorial descritivoModelo memorial descritivo
Modelo memorial descritivo
 
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26
Relatório de Vistoria - Casa na Rua de São Francisco, 26
 
Vedaes verticais ap
Vedaes verticais apVedaes verticais ap
Vedaes verticais ap
 
Memorial descritivo de desdobro
Memorial descritivo de desdobroMemorial descritivo de desdobro
Memorial descritivo de desdobro
 
Projeto de esgoto
Projeto de esgotoProjeto de esgoto
Projeto de esgoto
 
Nbr 13281 2005
Nbr 13281 2005Nbr 13281 2005
Nbr 13281 2005
 
Dimensionamento de Tubulações Hidraulicas
Dimensionamento de Tubulações HidraulicasDimensionamento de Tubulações Hidraulicas
Dimensionamento de Tubulações Hidraulicas
 

Similaire à Modelo memorial descritivo obra

Memorial descritivo unidade_residencial
Memorial descritivo unidade_residencialMemorial descritivo unidade_residencial
Memorial descritivo unidade_residencialSidney Monti
 
Bin 89 j9ovnh4w
Bin 89 j9ovnh4wBin 89 j9ovnh4w
Bin 89 j9ovnh4wkaren cruz
 
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇU
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇURESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇU
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇUMonica França
 
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da Obra
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da ObraWizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da Obra
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da ObraImobiliária Curitiba
 
02 Memorial Descritivo
02 Memorial Descritivo02 Memorial Descritivo
02 Memorial DescritivoestúdioSANZ
 
Memorial Descritivo - Equilíbrio
Memorial Descritivo - EquilíbrioMemorial Descritivo - Equilíbrio
Memorial Descritivo - EquilíbrioFernandoKowalski
 
Apartamentos à venda em São Paulo: Pinheiros
Apartamentos à venda em São Paulo: PinheirosApartamentos à venda em São Paulo: Pinheiros
Apartamentos à venda em São Paulo: PinheirosReal Imóveis Consultoria
 
Sax Itaim Memorial descritivo
Sax Itaim Memorial descritivoSax Itaim Memorial descritivo
Sax Itaim Memorial descritivoArrobaCasa
 
Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu
 Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu
Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova IguaçuAntonio Neto
 
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...Imobiliária Curitiba
 
Especificacoes tecnicas casa36_35m2_pag30a36
Especificacoes tecnicas  casa36_35m2_pag30a36Especificacoes tecnicas  casa36_35m2_pag30a36
Especificacoes tecnicas casa36_35m2_pag30a36charlessousa192
 
Porto Biscaia
Porto BiscaiaPorto Biscaia
Porto Biscaiamarioaps1
 
Residencias da floresta
Residencias da florestaResidencias da floresta
Residencias da florestaimoveisnorj
 

Similaire à Modelo memorial descritivo obra (20)

Memorial descritivo unidade_residencial
Memorial descritivo unidade_residencialMemorial descritivo unidade_residencial
Memorial descritivo unidade_residencial
 
Residencial sun life
Residencial sun lifeResidencial sun life
Residencial sun life
 
Residencial sun life
Residencial sun lifeResidencial sun life
Residencial sun life
 
Bin 89 j9ovnh4w
Bin 89 j9ovnh4wBin 89 j9ovnh4w
Bin 89 j9ovnh4w
 
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇU
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇURESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇU
RESIDENCIAS DA FLORESTA-LANÇAMENTO RUA FLORESTA MIRANDA - NOVA IGUAÇU
 
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da Obra
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da ObraWizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da Obra
Wizz Iguacu Curitiba Memorial Descritivo da Obra
 
02 Memorial Descritivo
02 Memorial Descritivo02 Memorial Descritivo
02 Memorial Descritivo
 
Memorial Descritivo - Equilíbrio
Memorial Descritivo - EquilíbrioMemorial Descritivo - Equilíbrio
Memorial Descritivo - Equilíbrio
 
Memorial descritivo-2015.original
Memorial descritivo-2015.originalMemorial descritivo-2015.original
Memorial descritivo-2015.original
 
Apartamentos à venda em São Paulo: Pinheiros
Apartamentos à venda em São Paulo: PinheirosApartamentos à venda em São Paulo: Pinheiros
Apartamentos à venda em São Paulo: Pinheiros
 
Memorial descritivo comercial
Memorial descritivo comercialMemorial descritivo comercial
Memorial descritivo comercial
 
Sax Itaim Memorial descritivo
Sax Itaim Memorial descritivoSax Itaim Memorial descritivo
Sax Itaim Memorial descritivo
 
Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu
 Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu
Residências da Floresta - 2 e 3 quartos - Nova Iguaçu
 
Memorial descritivo
Memorial descritivoMemorial descritivo
Memorial descritivo
 
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...
Memorial descritivo de vendas England Residence Rua Brigadeiro Franco, 541 – ...
 
Angra dos Reis
Angra dos ReisAngra dos Reis
Angra dos Reis
 
Especificacoes tecnicas casa36_35m2_pag30a36
Especificacoes tecnicas  casa36_35m2_pag30a36Especificacoes tecnicas  casa36_35m2_pag30a36
Especificacoes tecnicas casa36_35m2_pag30a36
 
Especificações técnicas
Especificações técnicasEspecificações técnicas
Especificações técnicas
 
Porto Biscaia
Porto BiscaiaPorto Biscaia
Porto Biscaia
 
Residencias da floresta
Residencias da florestaResidencias da floresta
Residencias da floresta
 

Modelo memorial descritivo obra

  • 1. 1 MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA PARTICULAR ENTRE O SR(ª). XXXXXXXXXXXX, BRASILEIRO(A), XXXXXX, XXXXXX, PORTADOR DO CPF: XXXXXXXX E RG XXXXXXX, RESIDENTE E DOMICILIADO À XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (SIMPLESMENTE DENOMINADO COMPRADOR) E A EMPRESA MPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 09.148.381/0001-25, COM SEDE À RUA JOAQUIM SIMÕES, Nº 31, PINHEIRINHO, CEP 81.150-030, CURITIBA/PR, (SIMPLESMENTE DENOMINADA VENDEDORA) E TEM COMO OBJETIVO DESCREVER OS DADOS GERAIS DA OBRA QUE SERÁ EXECUTADA NO LOTE DE TERRENO SITUADO À RUA VICTOR MODESTO DE OLIVEIRA, Nº 101, APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SOB ALVARÁ Nº 281228, REFERENTE AO SOBRADO XX (XXXXXX). 01 DIMENSÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL Área total: XX,XX m2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sendo XX m2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) no pavimento térreo e XX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) no pavimento superior. 02 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL A unidade residencial terá os seguintes ambientes: sala de estar/jantar conjugadas, cozinha, circulação, três dormitórios (sendo uma suíte), banheiro social, escada e jardim interno descoberto. Na área externa serão previstos pontos de d´água e elétrico para área de serviço, cuja instalação será de responsabilidade do COMPRADOR. Para cada lote individual fará parte um jardim gramado, de acordo com o projeto aprovado pela PMC. 03 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS (COMUNS) Fará parte do condomínio as vias de acesso (rua e calçadas), área de recreação gramada e guarita. Os muros externos e internos ao condomínio terão, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de altura. A área de recreação gramada será entregue para uso dos condôminos após a liberação do último CVCO (Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras), emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. 04 SERVIÇOS PRELIMINARES Os projetos serão elaborados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, inerentes à execução da obra. Memorial Descritivo
  • 2. 2 A instalação da obra constará de placa de responsabilidade técnica e do projeto arquitetônico, construção de tapumes e do barracão de obras, locação da obra, instalações provisórias e canteiro de obras. 05 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA Os serviços de terraplanagem, aterro e reaterro serão executados dentro das Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis previstas no projeto para a construção da obra. Todo material excedente será retirado do local. 06 FUNDAÇÕES Serão executadas de acordo com a capacidade de carga determinada pelo calculo estrutural e sondagem do terreno. 07 ESTRUTURA Será executada em concreto armado convencional ou outra tecnologia que garanta qualidade final similar ou superior e lajes pré-moldadas em conformidade com o calculo estrutural e as Normas Técnicas Brasileiras. 08 IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO A impermeabilização nas vigas de baldrame será executada de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras. 09 REDE DE ÁGUA A rede de entrada de água será executada com tubulação de pvc atendendo as normas da SANEPAR. O hidrômetro será instalado pela SANEPAR a pedido do proprietário da unidade autônoma, com capacidade para atender a demanda necessária e de acordo com o estabelecido no projeto especifico. O dimensionamento da tubulação obedecerá as Normas estabelecidas pelo órgão competente. 10 REDE DE ENERGIA A rede de entrada de energia será executada dentro das normas e exigências da Copel, atendendo ao projeto especifico e às necessidades da obra. Entrada de energia de 50 A (bifásico). 11 REDE DE ESGOTO Memorial Descritivo
  • 3. 3 A rede de esgoto será executada com tubulação de pvc, manilhas de barro ou concreto armado, atendendo as normas da SANEPAR. Serão instaladas caixas de inspeção com capacidade para atender a demanda necessária e de acordo com o estabelecido no projeto especifico. O dimensionamento da tubulação obedecerá rigorosamente às normas estabelecidas pelo órgão competente. 12 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS Rua particular com base compactada em saibro, com dimensionamento para atender ao tráfego local de automóveis de passeio com os seguintes revestimentos superficiais: anti-pó ou cimento desempenado ou lajota de concreto tipo paver. Meio-fio, guias e sarjetas em concreto pré-moldado nos locais indicados no projeto. ACABAMENTOS: 13 VAGA DE GARAGEM Haverá uma vaga de estacionamento descoberta para cada unidade residencial, demarcada no lote individual. Na vaga de garagem descoberta o piso será em concreto desempenado ou pedras tipo paralelepípedos ou lajotas de concreto tipo paver. 14 SALA DE ESTAR E JANTAR Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou madeira. Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex. Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex. Instalações elétricas (tomadas), sendo três tomadas de uso geral, uma de TV, uma de telefone e ponto para interfone. Para a TV e o telefone serão consideradas apenas as tubulações secas. Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto. 15 COZINHA Parede com revestimento cerâmico PEI 2 ou superior até o teto. Piso com revestimento cerâmico resistência PEI 4 ou superior. Teto calfinado com retoques de massa corrida e pintura látex. Instalações elétricas (tomadas), sendo no mínimo quatro tomadas de uso geral. Instalações hidráulicas para água fria e água quente para uma pia de duas cubas. Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto. Memorial Descritivo
  • 4. 4 16 DORMITÓRIOS Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou madeira. Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex. Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex. Instalações elétricas (tomadas), sendo no mínimo duas de uso geral, uma de TV e uma de telefone. Para a TV e o telefone serão consideradas apenas as tubulações secas. Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto. 17 BANHEIROS Parede com revestimento cerâmico PEI 2 ou superior até o teto. Piso com revestimento cerâmico PEI 3 ou superior. Teto calfinado com retoque de massa corrida e pintura látex. Louças sanitárias: lavatório e vaso sanitário com caixa acoplada. Pontos hidráulicos para a louça sanitária e para o chuveiro. Instalações elétricas (tomadas), banheiro social: duas de uso geral (uma para o lavatório e outra para o chuveiro). Banheiro casal: uma tomada de uso geral próximo ao lavatório. Instalações elétricas (iluminação): dois pontos, sendo um no teto e outro acima do lavatório. 18 CIRCULAÇÃO Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou madeira. Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex. Teto calfinado, com retoques de massa corrida e pintura látex. Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto. 19 ESCADA Em concreto, com piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou madeira. Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex. Instalações elétricas (iluminação): um ponto no teto ou um ponto de arandela. 20 SÓTÃO (SALA DE MÚLTIPLO USO) Memorial Descritivo
  • 5. 5 Caso o COMPRADOR opte, em contrato, pela aquisição desse ambiente (com o conseqüente acréscimo de 16,32 m² à área construída), o mesmo terá as seguintes características: Piso preparado para receber materiais como cerâmica, carpet de tecido ou madeira. Paredes calfinadas, com retoques de massa corrida e pintura látex. Forro com revestimento em madeira, acompanhando a inclinação do telhado, com pintura verniz. Manta de isolamento térmico no forro. Instalações elétricas (tomadas), sendo três de uso geral, uma de TV e duas de telefone. Para a TV e o telefone serão consideradas apenas as tubulações secas. Instalações elétricas (iluminação): uma arandela na parede. 21 ÁREAS EXTERNAS Acessos de pedestres e de veículos com piso em pedra paralelepípedo ou lajota de concreto ou tipo paver. Fachadas das residências com composição de pintura em látex sob massa corrida ou aplicação de grafiato ou de textura. Instalações elétricas (tomadas): duas tomadas de uso geral para a área de serviço. Instalações elétricas (iluminação): dois pontos nos beirais ou arandelas, um na frente e outro nos fundos do lote. Os jardins serão entregues gramados. 22 INDICAÇÕES GERAIS Janelas em alumínio natural ou pintado (cor a ser definida no projeto arquitetônico) ou janelas em PVC com medidas definidas no projeto arquitetônico. Portas de madeira internas chapeadas e pintadas em verniz. Portas de 80 cm na cozinha, lavanderia e externas e de 70 ou 60 cm nos demais ambientes. Portas externas maciças ou metálicas com vidro, de acordo com o projeto arquitetônico. Todas as áreas úmidas serão servidas por tubulações para água quente e fria. O aquecedor, o pressurizador e demais equipamentos estarão a cargo do COMPRADOR. Instalação de caixa d´água de 1.000 litros. Caso o COMPRADOR desejar efetuar mudanças no projeto básico da unidade residencial descrita neste memorial e aprovada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelos demais órgãos públicos, deverão ser observados os seguintes procedimentos: Memorial Descritivo
  • 6. 6 1. Solicitação por escrita, assinada e datada à VENDEDORA, descrevendo a mudança solicitada. 2. A VENDEDORA, num prazo de até quinze dias úteis, responderá por escrito ao COMPRADOR sobre a viabilidade da mudança solicitada, levando-se em consideração: 2.1 Viabilidade da mudança frente aos órgãos públicos. 2.2 Viabilidade da mudança frente às questões técnicas da obra, consultando os profissionais correspondentes envolvidos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, etc). 2.3 Viabilidade da mudança frente ao cronograma físico financeiro da obra. 2.4 Custos e condições de pagamento da mudança. 3 Os custos decorrentes da mudança (modificação do projeto aprovado, consulta aos profissionais responsáveis, taxas, material, mão-de-obra, etc) ficarão de inteira responsabilidade do COMPRADOR. Que no caso de falecimento das partes aqui envolvidas, ficam seus herdeiros ou sucessores obrigados a cumprirem o presente instrumento. As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba PR, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser. Pelas partes foi aceito o presente Memorial em todos os seus expressos termos, que depois de lido e achado em tudo conforme outorgaram, aceitam e assinam, dispensando a presença das testemunhas. Curitiba, XX de XXXXXX de XXXX. __________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX COMPRADOR ____________________________________________ MPS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. VENDEDORA Memorial Descritivo