Le Ministère de l'Intérieur du Maroc lance un appel d'offres pour des travaux de fonçage et d'approfondissement de puits dans les douars Ait Bouyouguine et Agadir-n-Dib. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d'appel d'offres au service technique ou le télécharger en ligne, avec un cautionnement provisoire de 7000 dirhams et un coût estimé de 188 500 dirhams. Les candidats doivent présenter des dossiers conformes aux exigences réglementaires et peuvent soumettre leurs offres en personne ou par courrier.

1. ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INERIEUR
PROVINCE ALHAOUZ
CERCLE TOUAMA
CAIDAT MESFIOUA
C.R TIDILI MESFIOUA
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°…01/2014
Le 21 / 05/2014 A 10 H du matin, Il sera procédé dans le bureau du président de la C .R TIDILI
MESFIOUA, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres des prix pour : les travaux de
fonçage et d’approfondissement des puits aux douars AIT BOUYOUGUINE et AGADIR-N-DIB
à la C.R de TIDILI MESFIOUA province DD’’AALL HHAAOOUUZZ ..
- Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au service technique de la C.R ; il peut être également
téléchargé à partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Sept mille dirhams (7000,00 dhs ).
- L’estimation des couts des prestations établi par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme de : CENT
QUATRE VINGT HUIT MILLE CINQ CENT DIRHAMS (188 500.00DHS)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doit être conformes aux dispositions
des articles 27 ; 29 et 31 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau du service technique de la C.R Tidili Mesfioua.
-Soit les envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
-Soit le remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à produire sont celles prévues par l’article n° 4 du règlement de consultation.
TIDILI LE :…………………………
LE PRESIDENT DE LA C.R

2. ACTE D'ENGAGEMENT
*********
A - Partie réservée à l'Administration
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.............. du................
Objet du marché : ………………………………………………
Passé en vertu des articles 16 par 1, et 17 par 1 et 3 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
B - Partie réservée au concurrent
a) Pour les personnes physiques
Je (4), soussigné : ......... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre
compte, adresse du domicile élu ....................................................................................................
tél/fax : ............................................; adresse
électronique : ......................................................................................
.affilié à la CNSS sous le ................................ (5)
inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ..............................5)
n° de patente...................... (5)
b) Pour les personnes morales
Je (4), soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et
pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de:..........................................
adresse du siège social de la société............................
adresse du domicile élu...................................
tél/fax : ........................................................... ; adresse
électronique : .......................................................................
affiliée à la CNSS sous le n°...........................(5) et (6)
inscrite au registre du commerce................. (localité) sous le n°.............(5) et (6)
n° de patente........................(5) et (6)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;

3. après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et ou la décomposition
du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres;
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :
- montant hors T.V.A. :.........................................(en lettres et en chiffres)
- taux de la TVA……………………………………………. (en pourcentage)
- montant de la T.V.A.:……………….....................(en lettres et en chiffres)
- montant T.V.A. comprise :........................(en lettres et en chiffres)
La commune se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte
(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société)
à.................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………….
Fait à........................le....................
(Signature et cachet du concurrent)
(1) supprimer la mention inutile.
(2) indiquer la date d'ouverture des plis
(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
1) - mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;
2) - ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».
(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant
une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié.
(6) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

4. DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation………………………………………………
- Objet du marché………………………………………………..
A - Pour les personnes physiques
Je, soussigné : ............................... (Prénom, nom et qualité)
Numéro de tel ……………………numéro du fax ……………………..
Adresse électronique ………………………
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :.........................................
affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)
inscrit au registre du commerce de...................(localité) sous le n° ............... (1)
n° de patente.......................... (1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
B - Pour les personnes morales
Je, soussigné ......(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Numéro de tel ……………………numéro du fax ……………………..
Adresse électronique ………………………
agissant au nom et pour le compte de.......................... (raison sociale et forme juridique de la
société)
au capital de:...................................................
adresse du siège social de la société..............................
adresse du domicile élu........................................
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)
inscrite au registre du commerce................ (localité) sous le n°..................(1)
n° de patente........................(1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
- Déclare sur l'honneur :
1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

5. 2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I
(20 mars 2013) relatif marche publics
3- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;
4 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I (20 mars 2013) 388 précité ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d’état principal prévue s dans le cahier de prescriptions
spéciales , ni sur celles que le maitres d’ouvrage a prévues dans le dit lot .
-a confier les prestations a sous traiter a des RME installées aux Maroc
5 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques
de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans
les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.
6 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses,
des dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du
présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l’article 1er
du décret n° 1-02-188 du
joumada I 1423 ( 23 juillet 2002 ) portant promulgation de la loi n° 53-00 formant charte de
la petite et moyenne entreprise (4) .
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu a l’article 168 du
décret n ° 2-12-349 précité.
9- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
10-je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 138et 159 du
décret n° 2-12-349 précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.
Fait à.....................le...........................
Signature et cachet du concurrent

6. ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AL HAOUZ
CERCLE TOUAMA
CAIDAT MESFIOUA
LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
* * * * * * * * * * *
MARCHÉ N° 01 /2014
OBJET: LES TRAVAUX DE FONÇAGE ET D’APPROFONDISSEMENT DES PUITS
AUX DOUARS AIT BOUYOUGUINE ET AGADIR-N-DIB..
A LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
PROVINCE DD’’AALL HHAAOOUUZZ

7. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
LOT UNIQUE

8. ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AL HAOUZ
CERCLE EL TOUAMA
CAIDAT MESFIOUA
LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
***********
OBJET : LES TRAVAUX DE FONÇAGE ET D’APPROFONDISSEMENT DES PUITS AUX DOUARS AIT
BOUYOUGUINE ET AGADIR-N-DIB A LA C.R DE TIDILI MESFIOUA PROVINCE DD’’AALL HHAAOOUUZZ..
Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 du
paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 2 et l’alinéa 1 paragraphe 1 de l’article 17 en
application des dispositions du décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.
ENTRE
Mr. LE PRESIDENT DE LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
Désigné ci-après par le maitre de l’ouvrage
D’UNE PART
ET :
Monsieur : ………………………………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte : ……………………………………………………
Faisant élection de domicile : ……………………………………………………………..
Inscrit au registre du commerce de : ……………………………………………………
Siège social : ……………………………………………………………………………….
Capital : ………………………………………………… Patente n° :………………………………
Affilié à la Caisse nationale de Sécurité Sociale sous le n° …………………………….
Titulaire du compte bancaire n° : …………………………………………………………………………ouvert au
nom de ……………………….…………………………………
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit

9. PRESCRIPTIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Les travaux de fonçage et d’approfondissement des puits aux
douars AIT BOUYOUGUINE ET AGADIR-N-DIB à la C.R DE TIDILI MESFIOUA PROVINCE DD’’AALL
HHAAOOUUZZ..
ESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX: SITUATION ET DARTICLE 2
 Les localités concernées sont les suivantes :
Cercle
Commune rurale Localités
TOUAMA TIDILIU MESFIOUA
-Douar AIT BOUYOUGUINE
- Douar AGADIR-N-DIB
 Les travaux concernent :
1- fonçage ( creusement )de puits à : Douar AIT BOUYOUGUINE
- Concerne le fonçage d’un puits de 1.80m de diametre sur une profondeur
totale de 30 ml et amenagement de surface par une margelle
2- fonçage ( creusement ) de puits à : Douar AGADIR-N-DIB
- Concerne le fonçage d’un puits de 1.80m de diametre sur une profondeur
totale de 16 ml et amenagement de surface par une margelle
NB : les profondeurs à obtenir dépendent des résultats dégagés
ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE –
DOCUMENTS GENERAUX – TEXTES SPECIAUX
Les obligations de L'entrepreneur pour L'exécution des travaux, objet du présent marché,
résultent de l'ensemble des documents suivants :
A - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
- L’acte d’engagement
- Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.)
- le bordereau des prix -details estimatifs

10. - Le C.C.A.G.T.
- Le règlement de consultation.
En cas de contradiction entre les pièces précitées, les prescriptions du document
portant le numéro le moins élevé primeront.
B – DOCUMENTS GENERAUX
1 - Décret décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics.
2 - le cahier des clauses administratives générales techniques (C.C.A.G.T) approuvé
par le décret Royal n° 2.99.1087 du 29 Moharrem 1421 (4 Mai 2000).
3 – le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de
l’administration des T.P.F.P.F.C. tel que ce cahier est défini par la circulaire n° 6019 TPC en
date du 7 juin 1972.
4 – décret royal 330/66 du 10 Moharrem 1387 (21.04.67) portant règlement général de
comptabilité publique.
5 – la circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et
de fabrication nationale.
6 – le Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation
industrielle, notamment son l’article définissant l’ensemble des normes marocaines
homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment.
7 – les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.
8 – le bordereau des salaires minima.
9 – l’instruction du Premier Ministre du 06.06.1965.
10 – le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux de
l’administration des travaux publics tel qu’il est défini par la circulaire
n° 6.019.T.P.C. du 7 juin 1972.
11 –. Décret n° 2.75.839 du 30/12/1975 relatif au contrôle des engagements des dépenses
de l’Etat.
12 - le dahir du 24/8/1948 relatif au nantissement
13 - le décret 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux paiements des intérêts moratoires en
matière des marchés de l'Etat.

11. C – TEXTES SPECIAUX
1 - Le devis général d’architecture (D.G.A.) réglant les conditions d’exécution des bâtiments
administratifs (EDITIONS 1956) et décret royal n° 406.67 du Rabia II 1387 (17.07.1967).
2 – les conditions d’exécution du gros-œuvre, des toitures et terrasses.
3 – les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et électricité des immeubles.
4 – les règles techniques de conception de calcul des ouvrages et constructions en B.A.
dites règlement CCBA/68 modifications 1979 ainsi que les règles parasismiques 1969 et
annexes dites règles PS 1969.
5 – Par dérogation à l’article 111 du D.G.A. les règles pour le calcul et l’exécution des
constructions en B.A dite règles B.A. 1968 en annexe 1970.
6 – l’arrêté 350-67 du ministre des T.P. et des communications du 15.07.1967 ainsi
qu’aux règles techniques P.N.A. 7.11.C1 ET 005 annexées à l’arrêté 350.-67et
normes 7.68.100,7,02,411 et 7.32.202.
7 – la circulaire 6001 bis T.P. du 07.08.1958 relative aux transports des matériaux et
marchandises pour l’exécution des T.P.
8 – les règlements en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements publics et les locaux d’habitation.
9.- la loi n° 30/85 relatives à la T.V.A.
10 – les règles PS/69 ET LES D.T.U. et les normes marocains homologuées et la norme sur
les bétons N. M. 10.03.F 009 et les normes sur les matériaux et liants 1.00.17.004. et 005.
L’entrepreneur, s’il ne les possède pas, devra se procurer ces documents. Il ne pourra en
aucun cas invoquer leur ignorance pour se soustraire aux obligations qui en découlent.
ARTICLE 4- VALIDITE DU MARCHE- DELAI D'EXECUTION - PENALITES
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après approbation par
L’autorité compétente.
- DELAI D'EXECUTION
Le délai d'exécution est fixé à 110 JOURS (Cent dix jours). Pour pouvoir être pris en
considération, les arrêts du chantier dus aux cas de force majeurs, devront être signalés
dans les 48 heures au maître d’œuvre et maitre d’ouvrage. Le délai des travaux prendra
effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.
- PENALITE
Dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels, il sera
appliqué des pénalités par jour calendrier de retard de: un pour mille (1/1.000) par jour de
calendrier de retard sur la base du montant initial du marché.
Cette pénalité pour retard sera plafonnée à dix pour cent (10%) du montant du marché.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, Le maitre de l’ouvrage est en droit de résilier le

12. marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres
mesures coercitives prévus par l’article 70 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 5 - PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX
En exécution de l’article 37 du C.C.A.G – T, l'entrepreneur devra soumettre à
l’Administration, dans les QUINZE JOURS (15 jours), à dater du lendemain du jour de la
notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, le calendrier des
travaux comportant tous renseignements et justifications utiles quant à l'avancement des
travaux.
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur du fait de son offre atteste avoir reconnu les lieux en personne ou fait
reconnaître par un représentant qualifié l’emplacement des ouvrages à réaliser.
Il est en effet, censé avoir une parfaite connaissance des lieux, des difficultés de leur accès
et des sujétions d’exécution résultant des conditions du site et de l’environnement.
Par conséquent, l’entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire
des réserves motivées par une connaisse insuffisante des lieux et des conditions d’accès ou
de travail.
ARTICLE 7 - CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE
En application de l’article 12 du C.C.A.G - T le Cautionnement Provisoire est fixé à
(7 000.00) SEPT MILLE DHS.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du C.C.A.G - T, le Cautionnement définitif est
fixé à 3 % du montant initial du marché.
En application de l’article 59 du C.C.A.G – T, la retenue de garantie à prélever sur les
acomptes est de 10% du montant des travaux exécutes. Elle cessera de croître lorsqu'elle
atteindra 7% (SEPT POUR CENT) du montant initial du marché éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus.
ARTICLE 8 – DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES CAUTIONNEMENTS
Conformément à l’article 15 du CCAGT ;
1- les cautionnements provisoires restent acquis à l’administration dans les cas suivants :
* Si le soumissionnaires retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 du décret
n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

13. * si le soumissionnaire se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 40 du
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics
* si l’attributaire refuse de signer le marché.
* si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans les 30 jours qui suivent la
notification de l’approbation du marché.
2- le cautionnement définitif peut être saisi conformément à la réglementation en vigueur
ARTICLE 9 – RESTITUTION DU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DU
CAUTIONNEMENT DEFINITIF – PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le
remplace est libérée d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.
le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 70,et le
paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les caution qui la remplace sont
libérées à la suite d’une main levée par le maître d’ouvrage dans les trois mois suivant la
date de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché :
* a rempli à la date de la réception définitive toutes les obligations vis-à-vis du maître
d’ouvrage ;
* a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi n° 7-
81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
promulguée par le Dahir n° 1-81-254 du 11 Rejeb 1402 ( 6 Mai 1982 ) à raison des
dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux ;
ARTICLE 10 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra fournir dans les délais indiqués ci-dessous les documents
suivants :
1. Plan d’implantation : 15 jours après la date de notification de 1er ordre de
service.
2. Etudes matériaux : 15 jours après la date de notification de 1er ordre de service.
3. Dosages des bétons : 15 jours après la date de notification de 1er ordre de
service.
4. Provenances des matériaux : 15 jours après la date de notification de 1er ordre
de service.
5. Planning des travaux : 15 jours après la date de notification de 1er ordre de
service.
ARTICLE 11 : CONFORMITE DES TRAVAUX

14. L’entrepreneur sera tenu de fournir un cahier trifold à pages numérotées, lequel sera
maintenu en permanence sur le chantier à la disposition des organismes de contrôle,
de l’Administration et du maître de l’ouvrage.
Ce cahier sera présenté à chaque visite de chantier à l’Administration, il y sera
mentionné les questions et réponses se rapportant à la marche des travaux ainsi que
les observations faites par l’Administration concernant la qualité, la conformité et
l’avancement de ceux-ci.
ARTICLE 12 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
En application de l'article 17 du C.C.A.G.T :
-1) L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte
d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans le délai de (15) jours à partir
de la notification , qui lui est faite , de l’approbation de son marché ou de la décision prise
de commencer l’exécution du marché en application des dispositions du paragraphe C de
l’article 70 du décret N°2-98-482 du 11 ramadan 1914 (30 décembre 1998 ) précité.
- 2) Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se
rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont
l’adresse est indiquée sur l’acte d’engagement.
- 3) En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours
suivant la date d’intervention de ce changement.
ARTICLE 13 - CONTROLE DES CHANTIERS
L'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux Agents des services techniques
de la Commune , leur fournir tous renseignements et explications utiles pour l'exécution de
leur mission.
ARTICLE 14 - OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR.
L'entrepreneur sera tenu de provoquer, lui-même, les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer lors de l'établissement de ses prix unitaires, et en cours d’exécution
des travaux, de ce fait, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour
justifier une exécution contraire à la volonté de l’Administration.
Il est précisé que , parmi les dépenses incluses dans les prix , selon l'article 49 du C.C.A.G-T
figurent les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau, d’électricité , etc ... et les
consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux . Les démarches
réglementaires seront effectuées par L'Entrepreneur attributaire
Pour le nettoiement et la remise en état des emplacements l'Entrepreneur doit se
conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 du C.C.A.G – T.
ARTICLE 15- NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

15. 1 - La liquidation des sommes dues par le Percepteur d’AIT OURIR en exécution du présent
marché sera opéré par les soins de Monsieur le Président de la Commune Rurale TIDILI
MESFIOUA Ordonnateur.
2 - Le fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du présent marché ainsi qu'au
bénéficiaire du nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l'article
7 du dahir du 28 Août 1948, complété par les dahirs du 30.1.1961 et 29.10.1962 est
Monsieur le Président de la Commune Rurale TIDILI MESFIOUA Ordonnateur.
3 - Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Percepteur de AIT
OURIR, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.
4 - En cas de nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, à
l’entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché
portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux
dispositions du Dahir du 28 Choual 1367(28 août 1948) relatifs au nantissement des
marchés publics.
ARTICLE 16- PRESTATIONS DIVERSES
L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de difficultés d’approvisionnement,
des difficultés douanières ou autres, pour la fourniture de matériels et matériaux
nécessaires à la bonne marche de son chantier et strict respect du planning d'avancement
des travaux.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas à procéder, sans l’accord de l’Administration, au
remplacement du technicien ou chef de chantier dirigeant les travaux avant l’achèvement
du projet.
L’entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les
moyens d’accès et s’informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour
l’exécution des travaux
L’entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de sécurités et d’hygiènes
conformément à l’article 30 du C.C.A.G - T.
ARTICLE 17- ASSURANCE ET RESPONSABILITE.
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser à l’administration les
copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents à l’exécution du marché.
ARTICLE 18- MALFACONS.
En application des dispositions de l’article 41 du C.C.A.G -T, si un vice de construction est
constaté les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa
remise en conformité avec les règles de l’art et les stipulations du marché ainsi que les
dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence,
sont à la charge de l’entrepreneur sous préjudice de l’indemnité à laquelle le maître
d’ouvrage peut alors prétendre. Si aucun vice de construction n’est constaté l’entrepreneur

16. est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précèdent s’il les a supportées sans
prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 19- LITIGES ET CONTESTATIONS
Les litiges ou contestations à survenir entre l'entrepreneur et l'Administration seront
portés devant les tribunaux compétents du Maroc se statuant en matières administratives
conformément à l’article 73 du C.C.A.G -T.
ARTICLE 20– DIMINUTION OU AUGMENTATION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX
En application des dispositions des articles 52, 53 du C.C.A.G -T.
ARTICLE 21- REGLEMENT DE POLICE ET SECURITE
Conformément à l’article 27 du C.C.A.G - T, l’entrepreneur devra obligatoirement se
soumettre à tous les règlements de sécurité qui régissent le lieu dans lequel se trouve le
chantier.
ARTICLE 22- DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Tous frais de timbre et d'enregistrement des prix se rapporteront au présent marché
seront à la charge de l’entrepreneur.
ARTICLE 23- MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX
Les travaux seront réglés sur situations établies en application des prix unitaires du
bordereau des prix - détail estimatif aux quantités des travaux réellement exécutées
Ces situations seront préalablement vérifiées, visées par agent de l’administration.
Etablissement des métrés des travaux par l’entrepreneur exécutés avec tous les détails et
calculs de chaque ouvrage.
Les décomptes à présenter doivent correspondre aux métrés réellement exécutés.
ARTICLE 24- DELAI D'APPROBATION
Conformément aux articles 152 et 153 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics, l'entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de
renoncer à son entreprise que si l’approbation du marché ne lui est pas notifiée dans un
délai de soixante quinze (75 jours) à compter de la date d’ouverture de plis.
ARTICLE 25 DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à UN AN (1 an) à partir de la réception provisoire de
l'ensemble des travaux.
ARTICLE 26- REVISION DES PRIX
Le prix du marché sera révisable en application de la formule de révision des prix suivante :
P=Po* (0,15 + 0,85 *(bat 6 / bat 60) )

17. P : le montant des travaux avant révision
Po : le montant des travaux après révision
To : taux de la TVA applicable avant révision
T : taux de la TVA applicable après révision
Bat 60 : indice global tous corps d’etat à la date qui suit la date d’expiration de la notification
d’approbation .
Bat 6 : indice global tous corps d’etat à la date d’exigibilité de la revision .
ARTICLE 27- SOUS-TRAITANT
Les conditions de sous traitante sont régies par les dispositions de l’article 158 du décret
n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics
ARTICLE 28- RESILIATION DU MARCHE
Le marché peut être résilié de plein droit, à gré du maître d’ouvrage et sans que
l’entrepreneur puise prétendre à une indemnité quelconque :
1- En cas de décès de l’entrepreneur sauf si, le droit pour le maître d’ouvrage d’accepter
les offres des héritiers ou successeurs de l’entrepreneur.
2- en cas de dissolution de l’entreprise si celle – ci est constitué.
3- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à moins que le maître
d’ouvrage accepte les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers
pour la continuation des travaux.
4- En cas d’incapacité, de fraude de tromperie, constatés que le maître d’ouvrage sur la
qualité des matériaux et de leur mise en œuvre.
5- En cas d’abandon de chantier, ou de réduction d’activité apportant des perturbations
dans le déroulement normal du chantier, dûment constatés par le maître d’ouvrage si la
reprise n’est pas encore effectuée huit jours après réception d’une lettre recommandée
valant mise en demeure.
6- En cas de sous–traitance, cession transfert ou apport du marché sans l’autorisation du
maître d’ouvrage.
En fin les autres cas où l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché et
cela conformément aux articles 45, 46, 47, 48 et 70 du CCAGT

18. ARTICLE 29- RECEPTION PROVISOIRE
A la fin des travaux, L'entrepreneur est tenu d'aviser l'Administration par lettre
recommandée, de leur achèvement complet et ce conformément à l’article 65 du CCAGT.
Il est alors procédé en présence de L'entrepreneur dûment convoqué par l’Administration,
à une réception provisoire des travaux.
En cas d’absence de ce dernier, il en fait mention au procès verbal .Faute par
l'entrepreneur de se conformer à l'obligation qui lui est faite, il ne pourra élever aucune
réclamation sur la date de constatation par l’Administration de la fin des travaux sur les
pénalités qu'ils pourraient en courir.
La réception provisoire donnera lieu à un procès verbal, signé par l'Entrepreneur et par
l’Administration. Ce P.V. doit mentionné le cas échéant, les imperfections ou les malfaçons
constatées auxquelles l'Entrepreneur doit remédier dans un délai fixé par ordre de service.
ARTICLE 30- RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive, aura lieu (DOUZE MOIS) 12 mois après la date de la réception
provisoire des travaux et ce conformément à l’article 68 du CCAGT.
AARRTTIICCLLEE 3311 //:: PPRROOVVEENNAANNCCEE DDEESS MMAATTEERRIIAAUUXX//::
Les matériaux devront être de la première qualité et proviendront d’usines,
carrières ou dépôts autorisés par l’administration.
L’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour n’avoir sur chantier que
des matériaux de provenance et de qualité rigoureusement conformes à ceux vérifiés et
acceptés par l’Ingénieur.
Les matériaux destinés à la réalisation des ouvrages, auront les provenances
indiquées ci-dessous :
NATURE DES MATERIAUX LIEU D’EXTRACTION OU DE
PROVENANCE
- Sable
- Gravillon
- Ciment CPJ
- Sable d’oued ou de mer lavé
- des meilleurs carrières de la région
- Usine des chaux et ciment du Maroc.
Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur est réputé
connaître les matériaux désignés, ainsi que leurs conditions d’exploitation, d’accès ou de
fourniture ; aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied
d’œuvre de ces matériaux.
AARRTTIICCLLEE 3322//:: RREECCEEPPTTIIOONN -- EESSSSAAIISS DDEESS MMAATTEERRIIAAUUXX//::
Conformément aux dispositions des clauses Administratives Générales
Travaux, (C.C.A.G.T)

19. Ces matériaux devront être soumis aux essais qui sont prévus dans le présent
cahier des prescriptions spéciales.
Ces essais seront exécutés en deux phases :
1- Essais d’agrément :
Avant tout commencement de fourniture, des essais d’agrément ayant pour
objet de permettre à l’Ingénieur de s’assurer que les matériaux dont l’utilisation est envisagée
par l’Entrepreneur, peuvent satisfaire aux conditions du devis, seront effectués.
A défaut de produire des procès-verbaux d’essais effectués par les services qualifiés.
2 - Essais de contrôle
Ces essais auront lieu en cours d’exécution des travaux. Ils ont pour objet de
vérifier que les matériaux approvisionnés par l’Entrepreneur, manifestent bien des qualités
constantes et conformes à celles stipulées par le devis.
Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du
chantier par les soins et aux frais de l’Entrepreneur dans un délai qui sera fixé par l’Ingénieur
lors de l’intervention de la décision de refus.
Faute par l’Entrepreneur de se conformer à cette prescription il y sera procédé
d’office par le Maître de l’ouvrage, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, sans qu’une
mise en demeure préalable soit nécessaire.
Conformément aux stipulations de l’article 4 paragraphe 3 du devis général
d’Architecture, les frais d’essais des matériaux, seront à la charge de l’Entrepreneur pour tous
travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le devis général
d’architecture.
Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire.
Les frais entraînés par les essais mis à la charge de l’Entrepreneur seront
déduits d’office des décomptes de sommes dues à l’entrepreneur.
AARRTTIICCLLEE 3344// :: CCIIMMEENNTT //::
La fourniture de ciments est à la charge de l’Entreprise.
- Mode de livraison :
Le ciment fourni par l’Entrepreneur, sera approvisionné en sacs portant de
façon apparente d’indication de l’usine de fabrication et les indications concernant sa classe et
sa qualité.
Le maître de l’ouvrage se réserve la faculté de faire procéder aux frais de
l’entrepreneur, aux essais de réception prévus par la réglementation Marocaine.

20. AARRTTIICCLLEE 3355// :: CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN DDEESS MMOORRTTIIEERRSS EETT BBEETTOONN//::
Suivant leur emploi, les mortiers et bétons auront en principe les compositions ci-après :
Mortier
N°
Dosage en ciment
(kg)/m3
)
Autre adjuvant
( Kg/m3
)
sable
(m3
)
Emploi
1 250 - 1 Pour maçonnerie de moellons
d’agglomérés de briques plaines
2 150 ( chaux )150 1 Pour enduits extérieurs
3 450 - 1 Pour enduits intérieurs, regards
dallages.
4 450 (hydrofuge) ( 5) 1 Pour enduits étanches
BETONS :
Désignation DOSAGE EN CIMENT EMPLOI
1 200 kg par m3 mis en oeuvre pour fondations, forme sous dallage et
forme d’étanchéité
2 350kg par m3 de béton mis en œuvre béton courant, armé ou non, dalles de
couverture, massifs et butées
3 350 kg à 400 par m3 de béton mis en
oeuvre plus hydrofuge (dosage selon la
nature du produit)
pour B.A de la cuve, piliers et poteaux
La composition granulométrique et la formulation du béton armé devra être
proposée à l’agrément de L’administration, après étude, aux frais de l’Entrepreneur, effectuée
par un laboratoire. Compte tenu des matériaux proposés et de la destination du béton ainsi que
du ferraillage.
AARRTTIICCLLEE 3366//:: SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS CCOONNCCEERRNNAANNTT LLEESS BBEETTOONNSS//::
Les bétons seront malaxés mécaniquement, ils seront mis en place et vibré à
l’aide d’un vibreur à aiguille.
Les résistance des bétons seront contrôlée sur des éprouvettes cylindriques
diamètre 16 cm et de hauteur 32 cm, ces résistances ne seront pas inférieures aux valeurs
suivantes:
- Résistances à la compression à 28 jours :

21. Béton n° 1 225 kg/cm²
Béton n° 2 et 3 270 kg/cm²
Les parties d’ouvrage dont le béton n’atteindra pas ces résistances seront
détruites et refaites aux frais de l’Entrepreneur.
- Cure du béton :
Les éléments en béton et en béton armé des réservoirs seront maintenus en état
d’humidité (degré hydrométrique de l’air ambiant 95 %) par arrosage pendant 5 jours après le
coulage.
Les dalles en béton armé des ouvrages seront maintenues humides pendant 48
heures.
Au cas ou le séchage du béton armé aurait été constaté avant l’expiration des
déblais ci-dessus, une pénalité de 5 % sur les prix de béton des éléments considérés sera
appliquée.
AARRTTIICCLLEE 3377 //:: MMIISSEE EENN OOEEUUVVRREE DDEESS BBEETTOONNSS //::
a- Béton non armé :
L’Entrepreneur se conformera pour la mise en oeuvre des bétons.
b- Béton armé :
L’Entrepreneur devra faire établir à ses frais, par un bureau d’étude, l’étude et
plans d’exécutions des ouvrages en béton armé et l’étude de sol ainsi que la formulation de
ce béton par un laboratoire agrée.
Préalablement au coulage du béton, le ferraillage devra faire l’objet d’une
réception par l’administration, cette réception donnera lieu à l’établissement d’un procès-
verbal.
AARRTTIICCLLEE 3388 //:: CCOOFFFFRRAAGGEE// ::
Les coffrages des éléments en béton armé seront exécutés avec des éléments
métalliques démontables et des planches propres ne comportant aucune trace de laitance de
ciment, si ces planches ont déjà été employées pour le coulage du béton elles seront
soigneusement grattées, en particulier sur la tranche. Le coffrage sera jointif afin de ne
permettre aucune perte de laitance de ciment lors de la vibration du béton. Les coffrages
feront l’objet d’une réception de l’Ingénieur avant le coulage du béton éventuellement avant
la mise en place des armatures.
AARRTTIICCLLEE 3399 //:: MMAACCOONNNNEERRIIEE//::

22. Les maçonneries de moellons, briques ou agglomérés seront exécutées
conformément aux dispositions des articles 73, 77, 81 et 82 du cahier des charges général et
du D.G.A (édition 1956).

23. DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN EETT MMOODDEE DD’’EEXXEECCUUTTIIOONN
ARTICLE 1/III: MODE DE MESURAGE
Les quantités seront évaluées par le système des métrés dressés après exécution pour
toutes sortes de travaux objet de la présente marche.
ARTICLE 2/III: DESCRIPTION DES PRIX
1/ Description du Prix n° 1 Installation de chantier :
Ce prix rémunéré au forfait l’amenée et l’installation d’un chantier de fonçage d’un puits complet
dans la zone des travaux (matériel de fonçage ;de transport et de mise en œuvre ;personnel ….)
Ce prix comprend également le transport et l’installation sur le site de de puits qui devra
comprendre : -l’ensemble de personnel
-le matériel nécessaire pour la bonne marche du chantier
2/ Description du Prix n° 2 Fonçage de puits en terrain de toute nature au milieu sec:
Ce prix rémunéré en mètre linéaire le fonçage de puits de diamètre 1.80m quelque soit la
nature du terrain au milieu sec, ce prix rémunère egalement l’utilisation de l’explosif ou autres
outillage .
3/ Description du Prix n° 3 cuvelage au milieu sec :
Ce prix rémunéré en mètre linéaire les quantités cuvelées lorsqu’il est jugé nécessaire par un
cuvelage de béton armé de 0.10m d’épaisseur avec l’utilisation des encrages intermédiaires et de
base ( une armature horizontal de diamètre 6mm tous les 0.15m et une armature vertical de
diamètre 8mm tous les 0.18m )
4/ Description du Prix n° 4 Fonçage en tout terrain sous le niveau piézométrique:
Ce prix rémunéré en mètre linéaire le fonçage de puits de diamètre 1.80m quelque soit la
nature du terrain dans l’eau, ce prix rémunère également l’utilisation de l’explosif ;pompage ou
autres outillage .
5/ Description du prix n° 5 cuvelage sous le niveau piézométrique:
Ce prix rémunéré les mêmes caractéristiques du prix n°03 mais avec la construction d’un captage
sous le niveau d’eau ou sera percé des barbacanes aux cotés indiqués par le maitre d’ouvrage.
6 / Description du Prix n° 6 construction de margelle :
Ce prix rémunéré en unité, l’execution de la margelledu puits sur une hauteur de 0.80 m et la
mise en place d’une couvercle .
ARTICLE 3/III: REGLEMENT DES TRAVAUX
Le règlement des travaux s’effectuera par l’application des prix unitaires

24. BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Marché n° : 01 /2014
Objet : travaux de fonçage et d’approfondissement des puits aux douars AIT
BOUYOUGUINE ET AGADIR-N-DIB à la C.R DE TIDILI MESFIOUA
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF A LA
SOMME DE :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
N°
prix
Désignation des prestations
U
Qtité
Prix Unitaire en DHs
(Hors T.V.A)
Prix
Total
en chiffres en lettres
1
- Installation de chantier
Le forfait
F 02
2
- Fonçage de puits en terrain de toute
nature au milieu sec à un diamètre de
1.80m
Le mètre linéaire
ML 26
3
- cuvelage au milieu sec
Le mètre linéaire
ML 26
4
- Fonçage en tout terrain sous le niveau
piézométrique à un diamètre de 1.80 m
Le mètre linéaire
ML 20
5
- cuvelage avec des barbacanes sous le
niveau piézométrique
Le mètre linéaire
ML 20
6
- construction de margelle
L’unité
U 02
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

25. LES TRAVAUX DE FONCAGE DES PUITS AUX DOUARS AIT BOUYOUGUINE ET AGADIR-N-DIB
A LA C.R TIDILI MESFIOUA
MMaarrcchhéé NN°° 0011 //22001144
Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix, séance publique en application l’alinéa 2
du paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 2 et l’alinéa 1 paragraphe 1 de l’article 17 en application
des dispositions du décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics
LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A LA SOMME DE :
……………………………………………………….
DRESSE PAR
LE_______________
APROUVE PAR
LE_____________________
LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR
LE___________________
SIGNE ET PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE
LA CR TIDILI MESFIOUA
LE_________________

26. ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AL HAOUZ
CERCLE TOUAMA
CAIDAT MESFIOUA
LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
* * * * * * * * * * *

27. APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRES DES PRIX
N° : 01 /2014
TRAVAUX DE FONCAGE ET D’APPROFONDISSEMENEMT DE PUITS
AU DOUARS AIT BOUYOUGUINE ET AGADIR –N-DIB A LA COMMUNE RURALE TIDILI
MESFIOUA PROVINCE D’AL HAOUZ
REGLEMENT DE CONSULTATION
*****

28. ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de prix
ayant pour objet: travaux de fonçage et d’approfondissement de puits
aux douars AIT BOUYOUGUINE ET AGADIR –N-DIB A LA COMMUNE RURALE TIDILI
MESFIOUA PROVINCE D’AL HAOUZ
Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n° 2-12-349 du 20
mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou
modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° n°2-12-349 précité. Toutes
dispositions contraires au décret n° 2-12-349 précité sont nulles et non avenues. Seules sont
valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de
l’article 18 et des autres articles du décret n° n°2-12-349 précité.
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est :
la commune rurale TIDILI MESFIOUA .
ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2-12-349 précité :
Seules peuvent participer au présent appel d’offres et être attributaires du marché les
personnes physiques ou morales qui :
 Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 Sont en situation fiscale régulière.
 sont affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale.
3- Ne sont pas admises à participer au présent appel d’offres :
 Les personnes en liquidations judiciaires ;
 Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l’autorité judiciaire compétente.
 Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcées
dans les conditions fixées par l’art. 159 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013.
 Les personnes visées à l’article 22 de la loi N° 78-00 portant charte communale
promulguée par le dahir N° 1-02-269 en date du 3 octobre 2002 pour les marchés de
communes.

29.  Les personnes visées à l’article 24 de la loi N° 79-00 relative à l’organisation des
collectivités préfectorales et provinciales promulguée par le dahir N° 1-02-269 en date
du 3-10-2002
 Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans la procédure de passation
du marché objet du présent règlement de consultation.
ARTICLE 4: LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES
CONCURRENTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013, les
pièces à fournir par les concurrents sont:
1 - Un dossier Administratif comprenant :
A- Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :
a- La déclaration sur l’honneur en un seul exemplaire comprenant les mentions
prévues à l’article 26 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013;
b- L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire
c- Pour les groupements une copie légalisée de la convention constitutive du
groupement prévue à l’art 157 du décret 2-12-349 du 20-3-2013
B- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :
a- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférées à la personne agissant au non du
concurrent suivant l’art 25 A 2 a.
b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins
d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a
constitué les garanties prévues à l’art 24 du décret précité.
c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’Original délivrée depuis moins
d’un an par la CNSS certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière
envers cet organisme.
La date de production des pièces prévues aux b et c ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité
d- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en
vigueur.
Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des
pièces visés au paragraphes c,d visés ci-dessus et à défaut une déclaration faite
devant une autorité judiciaire ou administrative , un notaire ou un organisme
professionnel qualifié lorsque de tel document ne sont par délivrés par leurs pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
2 - Un dossier Technique comprenant

30. a. Une note détaillée indiquant les moyens humains et techniques, le lieu, la date, la nature
et l’importance des prestations qu’il a exécuté à l’exécution desquelles il a participé et la
qualité se ses participations.
b. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maitres
d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction des quels le
concurrent à exécuté les dits prestations, chaque attestation précise notamment la nature
des prestations (travaux de fonçage des puits), leurs montants et l’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;
3– L’Offre Financière comprenant :
a- L’acte d’engagement établi comme il est dit au à l’article 27 du décret n° 2-12-349 du 20-
03-.
b- Le bordereau des prix et le détail estimatif signé et paraphé après avoir été complété
par les prix unitaires en chiffres et en toutes lettres.
Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et
du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres.
Lorsqu’un prix est indiqué en chiffre et en lettres et qu’il existe une différence entre ces
deux modes d’expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
ARTICLE 5 : GROUPEMENT D’ENTREPRISES
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique
selon les prescriptions de l’article 157 du décret 2-12-349 du 20/03/2013.
ARTICLE 6 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret N° n° 2-12-349 précité le dossier
d’appel d’offres comprend :
 copie de l’avis d’appel d’offres ;
 un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
 le modèle de l’acte d’engagement ;
 le bordereau des prix et le détail estimatif ;
 le modèle de déclaration sur l’honneur :
 le présent règlement de la consultation ;
ARTICLE 7 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

31. Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour
la séance d’ouverture de plis et ce conformément à l’art 32 du décret 2-12-349 du 20-03-2013
ARTICLE 8 : INFORMATION DES CONCURRENTS
Tout concurrent peut demander au maître d’ouvrage de lui fournir des
éclaircissements ou renseignement concernant l’appel d’offre ou les documents y afférents ,
cette demande n’est recevable que si elle parvient au maitre d’ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.
Tout éclaircissement ou renseignement fournis par le maître d’ouvrage à un
concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué le même jour et dans les
mêmes conditions, et au moins 3 (trois) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture
des plis, aux autres concurrents qui ont retirés le dossier d’appel d’offres et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée ou par voie électronique.
Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent et communiqué aux membres
de la commission d’appel d’offres.
ARTICLE 9 : CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
1- Contenu des dossiers : Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-
12-349 précité, les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :
 Le cahier de prescription spéciale paraphé et signé.
 Le présent règlement de consultation paraphé et signé
 Un dossier administratif
 Un dossier technique
 Une offre financière
2- Présentation des dossiers des concurrents :
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2-12-349 précité, le dossier
présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
 Le nom et l'adresse du concurrent
 L'objet du marché et, éventuellement, l’indication du lot en cas du marché alloti
 La date et l'heure de la séance publique d'ouverture des plis
 L'avertissement que " les plis ne doivent être ouverts que par le président de la
commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres ".

32. Ce pli contient deux enveloppes distinctes comprenant pour chacune :
I - La première enveloppe: le dossier administratif, le dossier technique, le cahier de
prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, la mention « dossiers
administratif technique »
II – La deuxième enveloppe: l'offre financière du soumissionnaire. Cette enveloppe
doit être cachetée et porter de façon apparente, la mention « Offre Financière »
ARTICLE 10 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2-12-349 précité, les plis
sont, au choix du concurrent, parvenus sous plis fermés et cachetés, adressé à :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNE RURALE TIDILI MESFIOUA
par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé dans le
bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offre ou remis, séance tenante, au
Président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des
plis. Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée sur l’avis d’Appel
d’Offres pour la séance d’ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée
sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont
porté sur les plis remis
-Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel est envisagé d’attribuer le
marché est déposé dans les conditions prévues au présent article
ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Les renseignements donnés dans le CPS n’ont qu’une valeur indicative et il
appartient aux concurrents d’en tirer, sous leur responsabilité, les déductions
conduisant aux choix des méthodes de conduite des travaux et à l’estimation des prix
du bordereau.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des indications de nature
technique et administrative contenue dans le présent dossier pour faire valoir en cours

33. ou en fin des travaux des droits à réclamations.
Les concurrents sont censés avoir une bonne connaissance des sites des
travaux.
Les concurrents pourront exécuter à leur frais, après autorisation du Maître
d’Ouvrage, les prospections, investigations ou recherches complémentaires qu’ils
jugeraient utiles.
Il appartient aux concurrents d’en tirer, sous leur responsabilité, les déductions
conduisant aux choix des méthodes de conduite des travaux et à l’estimation des prix
du bordereau.
ARTICLE 12 : MODIFICATION AUX DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
Exceptionnellement le maitre d’ouvrage peut introduire des modifications dans le
dossier d’appel d’offres sans changer le l’objet du marché et ce conformément à l’art 19 § 7
du décret 2-12-349 du 20-03-2013
ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante quinze
(75) jours, à compter de la date d’ouverture des plis.
Si dans ce délai, le choix de l’attributaire ne peut être arrêté, le maître d’ouvrage
pourra demander aux concurrents, par lettre recommandée avec accusée de réception avant
l’expiration de ce délai, de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires
qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
maître d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai.
Jugement des offres
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique conformément à l’article 36 – 39-
40 et 41 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013.
Les éléments pris en compte pour le jugement sont :
 Le dossier administratif
 Le dossier technique
 L’offre financière
L’offre qui sera retenue est la moins disante.

34. LE MAITRE D’OUVRAGE LU ET ACCEPTE PAR :