SlideShare une entreprise Scribd logo
1
ROYAUME DU MAROC
******
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ
MARCHE N° HZ/ ..................................
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des
dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17
du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
Entre,
Le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz agissant au non et
pour le compte du Ministère de l’Equipement et des Transports désigné ci-après par
« l’Administration » ou « Maître d’ouvrage ».
Et,
Monsieur ………………………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………
Capital social …………………………………………………….…………………………….
Ayant son siège social à …………….…………………………………………………………
Inscrit au registre de commerce sous n° ……………………… .A……………………………..
Affilié à la CNSS sous n°…..……..……..……………...………………………………………
Titulaire de compte bancaire n°…...……………………………………………………………
ouvert à………………………………………………………………………………………….
Désigné ci-après par " L'entrepreneur".
D’autre part.
Il a été décidé et convenu ce qui suit :
Objet :
Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur
20.440Km
- Province d’Al Haouz-
2
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
Article I-1- OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet :
Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km
- Province d’Al Haouz-
Article I-2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des
dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17
du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
Article I-3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité
indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) :
- l’acte d’engagement,
- le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),
- les plans, notes de calcul, …..
- le bordereau des prix - détail estimatif,
- Le sous détail des prix unitaires (pour les prix cités à l’article IV –3 ci-après);
- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministère de l'Equipement et du Transport et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83
du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
(CCAG-T) exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29
moharrem 1421 (4 mai 2000),
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les
autres pièces rendues contractuelles par ce même document.
Article I- 4 : TEXTES GENERAUX
Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres reste soumis aux textes
législatifs et réglementaires du Pays et notamment :
 CCAG-T ;
 Catalogue de structure de chaussées édition 1995 ;
 GMTR ;
 Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur
gestion et à leur contrôle en remplacement du décret 2-98-482 ;
 Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement
général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié et complété ;
3
 Le Décret n° 2.07.1235 du 05 Di El Kihda 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l’Etat ;
 Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre ;
 Le décret n°2.03703 du 13/11/2003 relatif au délai et au paiement des intérêts moratoires ;
 Dahir n° 1-85-347 du 20 décembre 1985 portant promulgation de la Loi n° 30-85 relative
à la taxe sur la valeur ajoutée ;
 Arrêté du Premier Ministre n° 3-14-08 du 2 Rabii I 1429 (10 Mars 2008) fixant les règles
et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services
passés pour le compte de l’Etat ;
 Circulaire n° 2/1242/DNRT du 13 juillet 1987 du ministre de l’équipement de la
formation professionnelle et de la formation des cadres relative aux cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés de travaux dépendant du ministère de
l’équipement de la formation professionnelle et de la formation des cadres ;
 Note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 ;
 Note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/072004 ;
 Décret n° 2-94-223 du 16 juin 1994 instituant pour le compte du ministère des travaux
publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres un système de
qualification et de classification des entreprises de bâtiments et de travaux publics ;
 Arrêté n° 1806/95 du 30 juin 1995 du ministère des travaux publics fixant les seuils de
classification, le nombre de catégories et le montant maximum annuel d’un marché pour
lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut être admise a soumissionner – modifié
par arrêté n° 1944/01 du 19/10/2001 ;
 Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il a été modifié
et complété.
Article I -5 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION
DU MARCHE
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :
- Les ordres de services
- Les avenants éventuels
- La décision prévue au paragraphe 3 de l’article 52 du CCAG-T, le cas échéant
Article I -6 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le marché comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées
dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier
des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la réception définitive.
A ce titre le marché comprend :
- La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ;
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction
- La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire,
- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes
les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à
l'achèvement des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.
L'entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
- Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent
de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.
4
- Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques
(note de calculs ou plans de détail) nécessaires à l’exécution des travaux ou qui sont
demandés dans le présent CPS.
Article I-7 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
1- Travaux de terrassements
Route
PK
Origine
PK
Fin
Largeur
Plate-forme
Nature de travaux
(déblai, remblai)
Liaison Tighadouine
Anssa
0+000 20+440 7.65 Exécution des déblais et remblais
de toute nature
5
2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement
Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage
Liaison Tighadouine Anssa
6
25
31
50
65
77
87
94
101
109
119
153
166
206
214
228
233
254
258
273
284
290
296
303
306
332
336
342
362
398
401
403
410
414
435
440
454
457
464
472
490
511
517
535
549
562
567
577
594
604
633
642
654
658
669
buse Ø800
3 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø800
Radier ordinaire submersible L = 20ml
buse Ø800
buse Ø1000
Radier ordinaire submersible L = 15ml
buse Ø1000
buse Ø800
buse Ø1000
buse Ø1000
triple dalot de 3 X 3
buse Ø800
3 buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø800
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø800
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø800
buse Ø800
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø800
dalot de 2 X 1.5
buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø800
triple dalot de 2.5 X 2.5
dalot de 2.5 X 2.5
buse Ø800
buse Ø800
buse Ø1000
buse Ø800
buse Ø1000
étude specifique
buse Ø800
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
6
2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (suite)
Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage
Liaison Tighadouine Anssa
671
674
683
693
716
722
729
738
765
781
803
812
820
825
***
855
863
899
903
912
920
933
937
941
948
958
962
971
983
1006
1023
1031
1041
1056
1068
1080
1085
1097
1101
1106
1140
1153
1163
1168
1178
1197
1202
1211
1234
1239
1262
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø800
3 buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
Radier ordinaire submersible L = 30ml
buse Ø1000
Radier ordinaire submersible L = 20ml
3 buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
**********
Etude spécifique
buse Ø1000
triple dalot de 3.2 X 3.2
buse Ø800
Seuil bétonné de 15m
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
Seuil bétonné de 20m
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø800
buse Ø1000
3 buse Ø1000
1 buse Ø1000
1 buse Ø1000
2 buse Ø1000
2 buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
7
2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (suite)
Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage
Liaison Tighadouine Anssa
1267
1273
1283
1295
1308
1319
1350
1355
1363
1416
1431
1439
1499
1508
1528
1538
1588
1603
1616
1628
1642
1690
1710
1718
1729
1741
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
buse Ø1000
Seuil bétonné de 30m
Seuil bétonné de 20m
buse Ø1000
2 buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
2 buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
triple dalot de 2.5 X 2.5
buse Ø800
buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø800
dalot de 2 X 2
buse Ø1000
buse Ø1000
3 buse Ø1000
buse Ø1000
2 buse Ø1000
8
3 -Travaux de construction des murs de soutènement
Route Emplacement
(profil)
Longueur
en m
Nature de l’ouvrage
Liaison Tighadouine Anssa
24-27
31
64-67
101
534-536
536-540
827-829
839-844
853-857
1101
1140
1202
1234
1067-1069
1321-1326
1355
1439-1441
1503-1512
1538-1542
1640-1643
1663-1665
1671-1674
1718
1741
…………………
151-152
153-174
211-216
516-519
582-586
586-595
898-900
25
15
17
12
8
26
25
40
30
15
15
15
15
20
35
15
30
30
30
20
50
40
15
15
………….
25
277
60
60
40
110
40
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
Mur en maçonnerie
…………………..
Mur en béton B3
Mur en béton B3
Mur en béton B3
Mur en béton B3
Mur en béton B3
Mur en béton B3
Mur en béton B3
NB les murs en béton B3 comporte en plus des matériaux indiquer dans le bordereau
quantitatif : un filtre BIDIM ou similaire des barbacanes en quinconce D100 et un drain en
pierre sèche de diamètre comprise entre 15 et 30mm d’épaisseur de 30 cm. le prix de ces
éléments est copris dans le béton B3 de ces murs
9
4 -Travaux de construction des fossés bétonnés, accotements et fossés bétonnés, chaussées
bétonnés
Route Emplacement
(profil)
Longueur
en m
Nature de l’ouvrage
Liaison Tighadouine
Anssa
4-6
87-94
151-174
233-265
342-355
435-457
464-492
505-517
529-535
582-598
604-620
683-718
741-765
781-817
…………..
831-855
855-876
887-899
1416-1425
1543-1567
1607-1616
1642-1689
1718-1740
20
67
302
382
165
202
310
96
37
207
116
426
266
414
…………..
292
156
85
70
212
116
420
146
fossé bétonné
accotements et fossés bétonnés
chaussées bétonnés
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
chaussées bétonnés
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
…………..
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
chaussées bétonnés
fossé bétonné
fossé bétonné
fossé bétonné
6- Travaux de déglaisement
Route
PK
Origine
PK
Fin
Largeur
Plateforme sup en
(m)
Nature et épaisseur
des différentes couches (cm)
Liaison Tighadouine
Anssa 0+000 20.440
7.05 20 MCR
4- Travaux de confortement de la plateforme
Exécution d'ouvrages, en gabions, hérissonage et en maçonnerie (conformément aux plans ou
schémas fournis par le maître d’ouvrage délégué)
Il sera procédé à l'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le Directeur
Provincial de l’Equipement et des transports d’Al Haouz. ou son représentant.
10
Article I-9 : DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent :
1 - Travaux de terrassements:
- La préparation des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains sous
remblais (y compris décapage de la terre végétale);
- L’exécution des déblais et des remblais;
- L’exécution des fossés;
- Le réglage des talus et de la plate-forme conformément aux plans visés «Bon pour exécution ».
2 - Travaux de construction des ouvrages d’assainissement, murs en maçonnerie et en béton
- Les terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés, tranchées,
- La réalisation des fondations;
- La réalisation des gabions;
- La confection des ouvrages busés ;
- La construction de petits ouvrages hydrauliques.
- La fourniture et la mise en œuvre des enrochements
- La fourniture et la pose de buses armées  400,  800 et  1000 type CAO 135
- La fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment pour têtes des ouvrages, etc...
3 - Travaux de construction de la plateforme:
- La reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas où les travaux
n’ont pas démarré juste après les terrassements et cela quelque soit les raisons ;
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de déglaisement;
Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent être réceptionnés contradictoirement par des
levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique.
4 – Les fossés :
- L’exécution des fossés conformément aux plans visés "Bon pour exécution ».
Article I-9 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le
tableau ci-après tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour
les travaux routiers courants :
Désignation du document Délai Références aux dispositions
du CPC
Mémoire technique 15 jours après la notification
de l’ordre de service de
commencement des travaux
Article I-10 du présent CPS
Cahier de chantier Dès commencement travaux Fascicule n° 1 article n° 22
Cahier de réception topographique Dès commencement travaux
Plan de recollement 3 mois avant la réception
définitive
Fascicule n° 1 article n° 37
11
Article I-10 : MEMOIRE TECHNIQUE
Une fois le choix de l’attributaire du marché est arrêté, l’entrepreneur est informé par lettre
recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé, par voie
électronique ou par tout autre moyen approprié dans un délai de dix (10) jours francs à
compter de la date d'achèvement des travaux de la commission conformément à l’article 45 §
2 du Règlement précité. Dès la réception de cette information, l’entrepreneur doit préparer un
projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements
d’ordre général sur l’organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le maître d’ouvrage
met à la disposition de l’entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et
éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.
Dans un délai de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de commencer
les travaux, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage, pour approbation, le mémoire
technique définitif.
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera
accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires.
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de
demander des notes particulières complétant ce mémoire technique.
1- Rapport technique
Un rapport technique qui précise l’organisation du chantier et la méthodologie que
l’entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires
(déblai, remblai, assainissement, confortement, OA, chaussées…etc.). Ce rapport comprendra
une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de
production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier
des ateliers par poste de travail (un modèle type, à respecter impérativement, est donné en
annexe 2). Le rendement des engins qui figure en annexe 2, devra tenir compte de la baisse
des rendements par temps pluvieux.
Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par l’entrepreneur en vue de
protéger l’environnement. Une description particulière devra être faite pour les mesures
portant sur :
- Le contrôle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins,
campement…..etc)
- Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature
- Le contrôle et la réduction des émissions de poussière
- Le contrôle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ; et.
- Autres mesures.
2- Matériel
La liste des engins que l’entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,
avec leur âge, état, rendement et disponibilité (un modèle type, à respecter impérativement,
est joint en annexe 3). La liste des engins doit être accompagnée des fiches techniques établies
par les constructeurs.
La liste du matériel fournie par l’entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si
pour une raison quelconque, l’entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant l’achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec l’accord
écrit du maître d’ouvrage ; cet accord laisse toutefois à l’entrepreneur la responsabilité et les
conséquences de ce retrait.
12
L’entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme
général des travaux.
3- Matériaux
L’entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales
fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications
contractuelles.
Dans le cas où l’entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l’emploi (béton, enrobés ou
autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et
sur la qualité des mêmes produits fournis à d’autres clients pendant les trois derniers mois.
L’entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des
matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de
forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des
centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux
doit prendre en considération la sauvegarde de l’environnement contre toute forme de
pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussières qui seront issues
des installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.
En ce qui concerne le sable, l’Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et
l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être
autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses
informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévus à l’article 24
du décret n°2 06-388 du 05 février 2007.
L’entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne
peut être considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du maître d’ouvrage.
4- Mouvement des terres
Le projet de mouvement de terres envisagé par l’entrepreneur indique les hypothèses retenues
pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées
les zones de dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des
conditions particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l’eau.
5- Organigramme du chantier
L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique,
d’études, de contrôle et de production que l’entrepreneur prévoit de mettre en place pour
assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum
vitae du personnel de direction, de maîtrise que l’entrepreneur compte affecter à chacune de
ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.
6- Planning des travaux
Le programme des travaux doit être suffisamment détaillé pour informer le maître d’ouvrage
des dispositions que compte prendre l’entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais
prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec :
- Les cadences prévues ;
13
- La réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC) ;
- Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier;
- Le délai global du marché (art V-1) ;
En outre, le planning doit :
- Comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le maître d’ouvrage ;
- Faire figurer les dates de disponibilité des ateliers mécaniques en cohérence avec l’annexe 3.
Le planning des travaux doit être complété et actualisé par :
- L’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
- L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;
Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ».
7- Hygiène et sécurité
Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la
sécurité sur le chantier et à ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les
usagers de la route.
8 – Environnement
Une note qui décrit la manière dont l’entrepreneur compte prendre en compte les contraintes
environnementales et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de
l’environnement tout au long du chantier.
14
CHAPITRE II
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
Article II-1 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’entrepreneur doit
veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon
que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.
L’entrepreneur doit veiller à ce que les emprunts et dépôts ne compromettent pas la stabilité
des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entraînement par les eaux ou par toute autre
raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas,
l’entrepreneur serait entièrement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une
importance particulière aux mesures citées à l’article I.12-1 et assurera la remise en état des
lieux après achèvement des travaux.
Le maître d’ouvrage pourra s’opposer à l’exécution d’emprunts ou dépôts susceptibles de
nuire à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux, sans que l’entrepreneur
puisse de ce fait prétendre à aucune indemnité.
L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépôts
ou décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent à la charge de l’entrepreneur.
Article II-2 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux dont la fourniture faite partie de l'entreprise proviendront des gisements,
carrières et usines proposés par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d’Ouvrage.
La demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau.
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur doit
veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon
que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux.
L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance
des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux
dispositions de l’article 38du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non
autorisée rend l’Entrepreneur passible des sanctions prévues à l’article 85 du décret n°2-06-
388 du 05 février 2007.
Article II-3 : QUALITE DES MATERIAUX
La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est
celle définie par les fascicules suivants :
- Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de
terrassement (complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements
Routiers"GMTR");
- Le guide d’aménagement des points durs édition mai 1997.
- Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages
d’assainissement et de soutènement. Pour ces ouvrages, les classes de mortier et béton
seront les suivantes :
 mortier M1 pour les joints de buses ;
 béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;
 béton B3 pour tête d'ouvrage, enrobage des buses, puisards.
15
 béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons
de remplissage.
Les coffrages seront du type soigné.
Les matériaux pour couche de roulement doivent répondre aux spécifications
Suivantes
 Fuseau est de 0/40
 D.max<40mm
 IP 8 à 20
 F%<5%
 Dureté LA <45
- Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire de la DRCR n° 214..22/50.5/238/340 du
11/12/98, et la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004
relative à la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylène. Pour la
route concernée par ce marché,
Il est en outre signalé que :
- La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur à
l’agrément du Directeur Provincial de l’Equipement et des transports d’Al Haouz.
- Les buses pour ouvrages d’assainissement seront des buses de séries 90 A.
Article II-4 : CONTROLE DES MATERIAUX
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,
4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées
Désignation
du matériau
Qualité
à contrôler
Nature de l’essai Fréquence
de l’essai
Matériaux pour
couche de
Roulement
- Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3
- Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3
- Teneur en CaCo3 * - Chaque 5 000 m3
* Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté ne
sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%.
Article II-5 : ESSAIS NON CONCLUANTS
Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont à la charge
de l’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de
l’entreprise dus par l’exécution du présent marché.
Article II-6 : COMPACTAGE DES ASSISES
Avant les travaux de mise en œuvre des couches et pour chaque nature et provenance de
matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche d’essais, qui permettra de définir l’atelier
de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de
compactage des assises pendant le déroulement des travaux.
16
CHAPITRE III
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Article III-1 : OUVRAGES PROVISOIRES
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de
l’entrepreneur qui les soumet à l’approbation du Maître d’Ouvrage 15 jours avant le début de
réalisation desdits ouvrages.
Dans le cas ou l’aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l’occupation des
terrains des particuliers, les frais de cette occupation seront à la charge de l’entrepreneur.
Article III-2 : INSTALLATIONS DE CHANTIER
L'entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
intéressés, les terrains dont il a besoin pour l'exécution des installations.
Le site choisi, l'organisation des bâtiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces
utilisées seront soumises à l'accord du maître d’ouvrage.
L'entrepreneur soumettra au maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un
délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1- Généralités
L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une
seule position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des
aménagements destinés au maître d’ouvrage.
Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du
chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de
réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés
qui se posent lors de l'exécution.
Les travaux se feront sous circulation et l'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur
les routes que dans le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en
donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.
Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d’ouvrage.
La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances,
pompiers, etc. doit être garantie en permanence.
L'entrepreneur proposera au maître d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier,
présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation auprès du
maître d’ouvrage.
Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage
des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm, mesuré à 1m du
sol) seront à préserver et à protéger autant que faire se peut.
L’implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de matériaux,
parking d’engins, centrale d’enrobage) sera proscrite dans les zones boisées et à proximité
immédiate des cours d’eau. Leur positionnement sera fixé en concertation avec les
populations concernées, si celui ci doit se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de
récoltes éventuelles seront indemnisées. Les aires retenues par l'entrepreneur pour ses
17
installations et/ou comme aires de stockage devront être à plus de 500 m d'un oued, ou dans le
cas contraire être accompagnées d'un dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou
de sédimentation issues de ces aires. Elles devront être aménagées afin d'éviter l'apparition
d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de
maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non.
Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour
empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les
ressources en eau ou le sol.
Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que :
- la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de
stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,
- des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de
lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux
installations d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines.
Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent être pourvues d'installations sanitaires
(latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des
employés logés sur place. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et
la qualité d'eau devra être adéquate aux besoins.
Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront être
étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées
provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de
la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les
huiles usées, les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches
avant leur évacuation.
Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères et ne contenant
pas de déchets dangereux sont à disposer à proximité des diverses installations. Ces
réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans une fosse. Cette fosse
doit être située à au moins 100 m de cours d'eau ou de plan d'eau. Les déchets toxiques sont à
récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à combler avec la terre
jusqu'au niveau du sol naturel.
2- Aire de chantier et gardiennage
L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l’emplacement exact
de la clôture de chantier.
Il définira, en accord avec le représentant du maître d’ouvrage, la superficie de l'aire de
chantier et son emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres
de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation
des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les
équipements du soumissionnaire, l’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogène
le cas échéant, les locaux pour le maître d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements
du personnel de l’entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception provisoire de
ceux-ci et le repli de chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est
compris dans le poste installation de chantier.
18
3- Panneaux de chantier
Une sous - construction fixée à chaque extrémité du chantier, à un endroit à choisir par le
maître d’ouvrage, permettra de fixer un panneau dont les dimensions seront conformes à
celles du dessin de la page 59 de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers
routiers.
Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants
(Maître d’ouvrage, entrepreneur,…)
Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures
ou autres indications) seront soumises à l’approbation du maître d'ouvrage.
Le coût des panneaux de chantier à installer est compris dans le prix de l’installation du
chantier.
4- Local du maître d’ouvrage
L’entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition du maître d’ouvrage au démarrage des
travaux :
- deux bureaux d'au moins 20 m
2
équipés du mobilier adéquat (grande table,
chaises, armoires métalliques, meubles de bureau, etc.) ;
- Une liaison téléphonique fixe ou mobile.
- Un micro ordinateur de haute gamme.
- Trois panneaux d’affichage.
- Un bloc sanitaire
L’entrepreneur devra :
- Disposer d’un groupe électrogène de la puissance nécessaire qui sera installé dans un
local technique adéquat
- Assurer l’alimentation des bureaux en eau potable.
Le coût de ces prestations est compris dans le prix de l’installation du chantier.
5- Repli du chantier
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l’entrepreneur
et ils sont compris dans le prix de l’installation du chantier.
Après la fin des travaux :
- Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires,
réseaux et fossés seront démolis par l'Entreprise et les produits évacués vers un dépôt
définitif à trouver et à la charge de l'entrepreneur (tout enfouissement in situ est à
exclure).
- Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle
partie pouvant être utile aux chantiers suivants.
- Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une
épaisseur de 0,60 m.
- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des
moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement sur
les terres régalées, et réglage par des engins légers ou à chenilles marais) pour ne pas
tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement
prélevée à l’identique.
19
6- Mise en œuvre des dispositions du Plan de gestion Environnementale
En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des
emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans
emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs,
etc.) seront ramassés et évacués en dépôt définitif par l'entrepreneur quelles que soient les
difficultés d'accès pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général
sont inclus dans le prix d'installation.
L'entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des
terrains.
S'il est dans l'intérêt du maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une
utilisation future, l'administration pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans
dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.
L'entrepreneur préviendra le maître d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date
afin qu'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé. L'entrepreneur sera
seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et
des actions de dépollution complémentaires.
Article III-3 : EMPLOI DES EXPLOSIFS
L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux
routiers courants
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.
Article III-4 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des
fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les
précisions suivantes:
Article III-5 : CONTROLE DES TRAVAUX
1- La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles
définies par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par
les dispositions du présent CPS.
2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information ( catégorie A), des
contrôles de qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C ) sont fixées par le
fascicule n°4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux
routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des
accotements qui sont assimilés à des assises non traitées.
3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises
non traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une
insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon
pour exécution " ou aux ordres de service du maître d’ouvrage, l'entrepreneur sera tenu de
faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de
reprendre la finition de la couche.
La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est
réalisée.
20
Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de
forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrôles seront
consignés dans le cahier de réception topographique.
Article III-6 : REUNIONS DE CHANTIER
L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maître d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites
est fixée par le maître d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront
dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre
heures. Le représentant de l’entrepreneur devra être habilité à recevoir valablement tous les
ordres de services ou instructions, accepter les constats, et d'une manière générale, assurer les
relations avec le maître d'ouvrage comme s'il s'agissait de l'entrepreneur lui-même.
Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître
d’ouvrage et l'entrepreneur en fin de séance.
Dans le cas où l'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès verbal, celui-ci lui
est notifié par ordre de service.
Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maître d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et l'entrepreneur. Ce
dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernières au cahier de
chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions
prévues par les clauses du CCAG-T.
Le procès verbal devra comporter un volet particulier concernant la surveillance
environnementale des travaux.
Lors des visites de chantier, l'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra
faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne
conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre.
CHAPITRE IV
MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX
Article-IV-1 : MODE DE MESURAGE
Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le système des métrés dressés
après exécution
Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.
Article- IV-2 : DEFINITION DES PRIX
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2
du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants,
complétées par la note de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note n°
2143/IT/411/01/92 relative aux définitions des prix pour travaux d’accotements.
Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au
total hors TVA pour fixer le montant du marché.
Toutes fois si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date
limite de remise des offres, la modification est répercutée sur le prix de règlement.
Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit:
21
CHAPITRE IV
MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX
Article-IV-1 : MODE DE MESURAGE
Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le système des métrés dressés
après exécution
Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif.
Article- IV-2 : DEFINITION DES PRIX
Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par la
note de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note n° 2143/IT/411/01/92 relative aux
définitions des prix pour travaux d’accotements.
Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au total hors
TVA pour fixer le montant du marché.
Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit:
Prix n° 1 : Installation de chantier
Ce prix global rémunère forfaitairement l'amenée et le repli du matériel sur chantier (installations
diverses, matériels de fabrication, de transport, de mise en œuvre, de contrôle). Il sera détaillé par
l'entreprise suivant l'organisation qu'elle envisage de mettre en place.
Ce prix comprend, outre les dispositions prévues à l’article III-2 du présent marché, la préparation
d’un mémoire technique.
Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l’installation de chantier est
achevée. Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du
chantier.
Prix n° 3 : Piquetage
Ce prix rémunère au kilomètre le piquetage général, ainsi que le déport de l’axe qui doit être maintenu
et conservé au frais de l’entrepreneur jusqu'à la fin du chantier. Le déport sera rattaché au nivellement
NGM et servira de base à tous les contrôles topographiques nécessaires pour le chantier.
Prix n° 7 : Couche de roulement en MCR
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, transport et mise en œuvre de la couche de
roulement en MCR suivant les prescriptions du présent CPS et des normes techniques en
vigueur.
Prix n° 11 : Déblais pour fouilles
Ce prix rémunère les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur, y
compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain
inconsistant.
Il s’applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des
dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis à l’entrepreneur, visés « Bon pour
exécution ».
Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit l’importance de ceux-ci.
22
Prix n° 13 : Maçonnerie de moellon taillé
En plus des prescriptions du prix n° C, 3, 3 du fascicule n°2 du CPC, ce prix comprend la mise en
place de barbacanes en tube PVC Ø100, un filtre BIDIM ou similaire et une couche de matériaux
drainante en piérre sèches de diamètre comprise entre 15 mm et 30 mm exécutés comme indiqué
dans les profils en travers.
Prix n° 21 : Joint de retrait
Ce prix rémunère la confection de joint de retrait tous les 5 ml, il s'applique au mètre linéaire, les
quantités à prendre en compte étant calculées d'après le linéaire mis en place dans la limite du linéaire
théorique défini par les dessins visés "Bon pour exécution"
Prix n° 22 : Joint de dilatation
Ce prix rémunère la confection de joint de dilatation tous les 10 ml, il s'applique au mètre
linéaire la quantité à prendre en compte étant calculée d'après le linéaire mis en place dans la
limite du linéaire théorique défini par les dessins visés "Bon pour exécution"
Prix n ° 23 : Panneaux de stop :
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de deux panneaux de stop y
compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi
que toute sujétion résultants des normes actuelles.
Prix n ° 24 : Panneaux de direction :
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de quatre panneaux de direction y
compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons ainsi que toute
sujétion résultants des normes actuelles.
Prix n ° 25 : Panneaux d’intersection :
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de deux panneaux d’intersection y
compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi
que toute sujétion résultants des normes actuelles.
Prix n ° 26 : Panneaux de céder le passage :
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place d’un panneau de céder le passage y
compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi
que toute sujétion résultants des normes actuelles.
Prix d’approvisionnement
Les approvisionnements de matériaux du chantier seront réglés à l’entrepreneur suivant les modalités
de l’article 59 § 4 et 5 du CCAG-T sur la base des prix unitaires hors taxes fixés au bordereau des prix
annexé au présent CPS.
Article- IV-3 : SOUS DETAIL DES PRIX
L'entrepreneur devra joindre à son offre le sous détail des prix conformément au modèle de
l’annexe 4 pour tous les prix figurant au bordereau des prix détail estimatif.
Article- IV-4 : REGLEMENT DES TRAVAUX
Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix
aux quantités réellement effectuées et régulièrement constatées.
23
Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés à hauteur des 4/5 èmes
des prix
élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés.
Article -IV-5 : REVISION DES PRIX
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n°2-06-388 précité, les prix du
présent marché sont révisables en application des dispositions de l’arrêté du Premier ministre
n°3-14-08 du 02 rabii I 1429 (10 mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des
prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passés pour le
compte de l’Etat par application de la formule suivante. Cette révision s’applique au prix hors
taxes quel que soit le résultat des calculs :
P = Po * ( 0,15 + 0,85 * (TR3bis/TR3obis) )
Dans laquelle :
 P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré
 Po = prix initial du marché
 TR3 bis et TR3o bis = index globaux relatifs aux travaux de construction de routes
avec enduit superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987,
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations
Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Premier Ministre
n°3-14-08 du 10/03/2008.
24
CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS DIVERSES
ARTICLE V.1 : DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD
Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à dix huit (18) mois à compter du
lendemain du jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de
commencer les travaux.. Ce délai comprend le délai de repliement des installations du
chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres a l'obligation de respecter le
planning des travaux qui constitue un document contractuel.
En application des dispositions de l’article 60§3 du CCAG-T, le montant des pénalités est
plafonné à dix pourcent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou
complété par les avenants.
La date d’effet du délai des travaux sera précisée dans le planning remis par l’entreprise dans
le mémoire technique qui sera approuvé par le maître d’Ouvrage.
Article V -2 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à un million (1.000 000,00) dirhams.
Le cautionnement reste valable pour une durée de 180 jours à compter de la date d’ouverture
des plis.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché
T.T.C. Il est restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées à l’article 16
du CCAG-T.
Article V -3 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
1. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au
bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à
l’article 7 du dahir du 28 août 1948 est Monsieur le Directeur Provincial de
l’Equipement et des Transports d’Al Haouz, sous ordonnateur ;
2. La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du présent
marché sera opérée par les soins de Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement
et des Transports d’Al Haouz, sous ordonnateur ;
3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Préfectoral
de marakech, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du
présent marché.
4. Les frais de timbres de l’exemplaire remis au titulaire du marché ainsi que ceux de
l’original conservé par l’Administration sont à la charge de l’Entrepreneur.
5. Conformément aux dispositions de l’article 11 § 5 du CCAG-T, le maître d’ouvrage
délivre sans frais à l’entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire
spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre de
nantissement. ;
Article V -4 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :
A défaut par l'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les
documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faites à l’adresse
indiquée dans l’acte d’engagement dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification
du présent marché conformément aux dispositions de l’article 17 du CCAG-T.
25
Article V -5 - VALIDITE DU MARCHE :
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après visa par le comptable public
et notification de son approbation par les autorités compétentes.
l’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité au cas où les conditions de réalisation du
présent marché diffèrent des hypothèses prises en compte dans l’élaboration du mémoire
technique visé à l’article I-12 du présent marché.
De même, L’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité relative aux frais de préparation du
démarrage du chantier ou d’établissement du projet de mémoire technique prévu à l’article I-12 du
présent CPS, si le projet de marché n’est pas approuvé.
Article V -6 : EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son
matériel et le dépôt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des
routes classées, à condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gêne
à la circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial à la fin des travaux. Cette
remise en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux.
Article V -7 : SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER:
Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par le maître d’ouvrage. En cas de
carence de l’entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation
temporaire du chantier routier conforme à la directive de la DRCR, le maître d’ouvrage peut
prendre, aux frais de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après ordre de service resté sans
effet.
L’intervention du maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de
l’entrepreneur.
En cas de dépassement des délais contractuels, l’entreprise maintiendra, à sa charge et sans
indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.
Article V -8 : SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION:
En plus de ce qui est prévu à l’article 42 du CCAG-T, l’entrepreneur ne peut soulever aucune
objection et n’a droit à aucune réclamation pour :
1- Sujétions résultant de la nécessité du maintien des communications. A ce titre, pendant
l'exécution des travaux, la circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux
restrictions ci-après:
Il ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du maître d’ouvrage au
droit des travaux afin de permettre l'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces
déviations auront une longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien soignées
(nivellement, arrosage, compactage, signalisation,.. ).
2- Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise:
Les travaux visés au paragraphe 1b de l'article 42 du Cahier des Clauses Administratives
Générales sont élargis à tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du
présent marché qui résultera du présent appel d’offres.
26
Article V -9 : DEPLACEMENT DES RESEAUX
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 35 du CCAG-T, pour tous les
réseaux, l’entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres
moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de
détériorations de ces réseaux.
L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux
au moment de la réalisation des travaux.
Article V- 10 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T.
Article V -11 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les
dispositions prévues à ce sujet à l’article 30 du CCAG-T doivent être strictement observées.
Article V- 12 : CAS DE FORCE MAJEURE.
Le traitement des cas de force majeure est spécifié dans l’article 43 du CCAG-T.
Article V-13 : DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
Pour mémoire (voir article 11 § 2 , 3 et 4 du CCAG-T)
Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis à l’entrepreneur sur sa
demande pour l’accomplissement de son travail sont :
 Plan de signalisation temporaire
 Profil en travers type
 Les cahiers des profils en travers, les tracés en plans et les profils en long
 Les plans des ouvrages
Ces documents doivent être rendus au maître d’ouvrage avant la réception provisoire.
Article V- 14 : CLAUSES TRAITEES PAR LE CCAG-T ET PAR LE REGLEMENT
Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au Règlement précité et au CCAG-T et par
conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS, sauf mention contraire :
- Les conditions de résiliation ;
- Assurances et responsabilités;
- Droits de timbre et d’enregistrement;
- Approvisionnements ;
- La réception provisoire et la réception définitive ;
- La retenue et le délai de garantie ;
- L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ;
- Changements dans les diverses natures d’ouvrages
- Règlement judiciaire des litiges
27
Article V -15 : SOUS TRAITANCE
Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 84 du décret n°2-
06-388 précité.
Article V -16 : ASSURANCE
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 Chaâbane I360 (06/09/1941)
unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance, de réassurance et de
capitalisation, l'assurance des risques inhérents à l'objet du présent cahier des charges doit être
souscrite et gérée par une entreprise d'assurance agréée par le Ministère des Finances et de
l’Economie pour pratiquer au Maroc l'assurance dudit risque.
Les dispositions de l’article 24 du CCAG-T sont applicables au titulaire du marché qui
résultera du présent appel d’offres.
Il n’est pas exigé d’assurance pour la garantie décennale telle que définie par l’article 769 du
DOC.
Article V -17 : RESILIATION
Les conditions de résiliation du marché qui résultera du présent appel d’offres sont celles
prévues par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-T).
Article V -18 : ENREGISTREMENT DU MARCHE
Les frais de timbre et d’enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres
original et des pièces comptables sont à la charge de l’entrepreneur et ce conformément à
l’article 6 du CCAG-T. Il reste entendu que pour les formalités d’enregistrement il est remis
au titulaire une copie conforme au marché. L’original du marché ne doit en aucun quitter les
bureau du maître d’ouvrage.
Article V-19 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION
L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre
vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de
son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Les conditions de maintien de l’attributaire de son offre pour une période supplémentaire sont
spécifiées à l’article 79 du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007).
Article V-20 : RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE
La réception provisoire sera prononcée après l’achèvement complet des travaux (y compris la
remise de tous les plans et note de calcul) conformément aux exigences des documents
contractuels. Elle est effectuée selon les dispositions prévues à l’article 65 du CCAG-T.
La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 68
du CCAG-T
Article V -21 - RETENUE DE GARANTIE - DELAI DE GARANTIE :
La retenue de garantie à prélever sur les décomptes mensuels est fixée à dix pour cent (10 %)
du montant des travaux. Elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint SEPT pour cent (7%)
28
du montant du marché qui résultera du présent appel d’offres augmenté le cas échéant des
montants des avenants.
Le délai de garantie est fixé à UNE ANNEE à partir de la date du PV de la réception
provisoire. Pendant ce délai, l’entrepreneur reste soumis aux dispositions de l’article 67 du
CCAG-T.
ARTICLE V 22 - ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.
Le marché qui résultera du présent appel d’offres comprend l'exécution et l'achèvement des
travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des
ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la
réception définitive.
A ce titre le marché qui résultera du présent appel d’offres comprend :
 La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ;
 La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction ;
 La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et
autre si nécessaire ;
 La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes
les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à
l'achèvement des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces
fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement.
L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :
 Vérifier la présence et la cohérence des documenta techniques contractuels qui définissent
de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.
 Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques
(note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des
ouvrages.
ARTICLE V 23 – AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX.
Les clauses traitant ces aspects sont prévues aux articles 52 et 53 du CCAG-T
ARTICLE V 24 – CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX.
Les clauses traitant ces aspects sont prévues à l’article 54 du CCAG-T
ARTICLE V-25 : INTEMPERIES
Au cas où les intempéries sont de nature à constituer une entrave pour la réalisation des
travaux, le maître d’ouvrage établira en conséquence des ordres de service d’arrêt des travaux.
Article V-26 : LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Fiche des ateliers pour travaux
Annexe 2 : Liste récapitualtive du matériel à utiliser
Annexe 3 : Modèle de sous-détail des prix
29
Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km
– Province d’Al Haouz-.
Bordereau des prix des matériaux approvisionnés sur chantiers
Ces prix s’entendent hors TVA
Prix
N°
Désignation Unité Prix unitaire (DH)
Hors TVA
En chiffres En lettres
1 Acier Kg 5 Cinq Dirhams
2 Buses ф 800 Ml 150 Cent cinquante dirhams
3 Buses ф 1000 Ml 400 Quatre Cent Dirhams
4 Gravette pour béton M3 90 Quatre Vingt Dix Dirhams
5 Sable pour béton M3 90 Quatre Vingt Dix Dirhams
30
MARCHE N° HZ/ ..................................
Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km – Province d’Al Haouz -
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF (1/2)
N°
Prix
Réf. au
CPC et CPS
DESIGNATION
DES PRESTATIONS
UNITE
QUANTITE
4
PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) 5 PRODUIT
6=4 x 5En chiffres En lettres
1 Article IV-2 du
CPS
Installation de chantier
Le forfait
F 1
2 A-2-1
Signalisation temporaire
La journée
J 540
3
Article IV-2
du CPS
Piquetage
Le kilomètre Km 20,440
4 B 4- 1
Déblais
Le mètre cube m3 634.194, 00
5
B 4- 1- b
B 4- 1- c
Déblai en section rocheuse
Le mètre cube m3 160.380,00
6 B 4-3
Remblais
Le mètre cube m3 13.944,00
7
Article IV-2 du
CPS
Couche de roulement en MCR
Le mètre cube m3 23.023,00
8 C, 4, 1, 2, d
Buses  1000 (CAO 135A)
Le mètre linéaire
ml 1.281,00
9 C, 4, 1, 2, c
Buses  800 (CAO 135A)
Le mètre linéaire
ml 169,00
10 C, 4, 1, 2, a
Buses  400 (CAO 135A)
Le mètre linéaire
ml 80,00
11
Article IV-2 du
CPS
Déblais pour fouilles
Le mètre cube
m3 13.597,00
12
C, 4, 2 Lit de sable
Le mètre cube m3 12,00
13
Article IV-2 du
CPS
Maçonnerie de moellon taillé
Le mètre cube
m3 1.900,00
14 C, 3, 6
Hirissonage
Le mètre cube
m3 2.246,00
Total à reporter
31
MARCHE N° HZ/ ..................................
Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km – Province d’Al Haouz -
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF (2/2)
N°
Prix
Réf. au
CPC et CPS
DESIGNATION
DES PRESTATIONS
UNITE
QUANTITE
4
PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) 5 PRODUIT
6=4 x 5En chiffre En lettre
Total reporté
15 C-2-1
Béton B5
Le mètre cube
m3 738,00
16
C-2-4 et
C-2-5
Béton B3
Le mètre cube
m3 6.096,00
17
C- 2- 5 et
C- 2- 6
Béton B2
Le mètre cube
m3 626,00
18 C- 2- 9
Acier HA
Le kilogramme
Kg 53.015,00
19 C-4-7
Gabions
Le mètre cube
m3 1.435,00
20 C, 4, 8, b
Enrochements
Le mètre cube
m3 989,00
21
Article IV-2 du
CPS
Joint de retrait
Le mètre linéaire
Ml 371,00
22
Article IV-2 du
CPS
Joint de délatation
Le mètre linéaire
Ml 371,00
23
Article IV-2 du
CPS
Panneau de stop
L’unité
U 1,00
24
Article IV-2 du
CPS
Panneau d’indication
L’unité
U 4,00
25
Article IV-2 du
CPS
Panneau d’intersection
L’unité
U 2,00
26
Article IV-2 du
CPS
Panneau de céder le passage
L’unité
U 1,00
Total HT
TVA 20%
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. ……………………………………………
32
Annexe 1
ATELIER POUR TRAVAUX
DE : …………………………
QUANTITE A TRAITER : ………………………………………
DUREE DE LA TACHE : ………………………………………….( mois ou jours ouvrés)
RENDEMENT DE L’ATELIER Horaire : .………………...(unité / heure)
Journalier : …………………(unité / jour)
DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER…………………………………………………..
DATE DE REPLI……………………………………………………………………………
CONSTITUTION DU POSTE DE TRAVAIL :
 Nombre d’heures par poste : …………………………………………………
 Nombre de poste par jour : …………………………………………………
 Nombre de jours ouvrés par mois : ………………………………………….
NOMBRE D’ATELIER S AFFECTES A LA TACHE : ……………………………….
QUANTITE Composition de l’atelier
Rendement
unitaire
Unité Val.
TYPE DE MATERIELS (à titre d’exemple)
Bulldozer pour ripage…………………………….
Bulldozer pour accumulation…………………….
Chargeuse sur pneus …………………………….
Pelle avec démolisseur ……....................................
Dumper ……...…………………………………….
PERSONNEL
Chef de l’équipe
Conducteur d’engin
Ouvrier spécialiste
Aide ouvrier
Manœuvre
m3/Hr
m3/Hr
m3/Hr
m3/Hr
m3/Hr
(Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au programme de
travaux)
33
Annexe 2
LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER
Désignation du
matériel
Avec indication du
type
Nombre Rendement par
heure/jour
Age
Année
Etat
(1)
Lieu de travail
actuel
Disponibilité
(2)
(1) neuf, rénové, usagé, très usagé
(2) indiquer la date à laquelle le matériel sera disponible
34
ANNEXE 3
MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
Prix
unitaire sec Total
(Total/rendement) 1+2+3
Prix unitaire sec (report)…………………………………………………………………………………..
1) Coefficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec) C1 =……………………
Dont :
1.1 Frais généraux de chantier en pourcentage (1)
Encadrement…………………………..%
Laboratoire …………………………...%
Amortissement matériel indivis………%
1.2 Frais généraux de sièges en pourcentage (1)
Frais de siège………………………….%
Frais d’agence…………………………%
Frais financiers……………………..…%
Frais d’études…………………………%
1.3 Bénéfice et aléas (1) ………………………%
2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures C2=……………………..
3) Coefficient applicable aux travaux sous traités (prestations et fournitures) C3=……………………..
Prix de vente HT :
Nota : Les coefficients de frais généraux et bénéfices peuvent être différents selon qu’il s’agit de la part fourniture, de traux sous-traités ou de travaux exécutés par
l’entreprise. Préciser ces coefficients si nécessaires.
Prix de vente HT = T1xC1 + T2xC2 + T3xC3.
(1) pourcentage du coefficient sur le prix de revient sec.
Composante du prix matériel
main d’œuvre et fournitures
U
Quantités
Ou
durée
d’utilisation
Matériel
P. U
main-
d’oeuvre
Total
matéri
el et
main
d’oeuv
re
P.U
fourniture et
prestations
Total
fourniture et
prestations
Sous-traitance
désignation Amortissement
1
Gros
entretien
2
Consomm
able
3
Prix unitaire
1+2+3
P.U TOTAL
Total 1 Total 2 Total 3
35 et dernière
ROYAUME DU MAROC
******
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ
MARCHE N° HZ/ .......
Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de
l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret 2-06-388 du 16
Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Objet :
Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km
- Province d’Al Haouz-
Montant du marché: ....................................................................... (En chiffres et en lettres)
Dressé par : le Service Infrastructures Vu et vérifié par : le Directeur Provincial de
l’Equipement et des Transports d’Al Haouz
Lu et accepté par l’Entrepreneur Visé par
Approuvé par
36 et dernière
ROYAUME DU MAROC
******
MINISTERE DE L’ EQUIPEMENT ET DE TRANSPORT
******
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 90/2013/HZ - (SEANCE PUBLIQUE)
****
Le 03 décembre 2013 à 11 h 00 , il sera procédé en séance publique dans les bureaux de
Mr le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz à Tahannaout à
l’ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix pour :
Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km
- Province d’Al Haouz-
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au bureau des marchés de la Direction
Provinciale de l'Equipement et des transports d'Al Haouz à Tahannaout , il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : http://www.marchespublics.ma
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le
demandent dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem
1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Le cautionnement provisoire est fixé à : 1.000 000,00 dhs (un Million de
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des articles 26 et 28 du décret n° 2.06.388 précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau des marchés de la Direction Provinciale
de l'Equipement et des Transports d'Al Haouz à Tahannaout.
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
- soit les remettre au président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 23 du décret n° 2-
06.388 précité, à savoir :
1) Dossier administratif comprenant :
a) la déclaration sur l'honneur ;
b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent ;
c) l'attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par
l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale régulière ;
37 et dernière
d) l'attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la CNSS
certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ;
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu;
f) le certificat d'immatriculation au registre du commerce.
N.B. Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées
aux paragraphes c, d et f ci-dessus, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de
tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine.
2 - Dossier Technique comprenant
A- Pour les concurrents installés au Maroc
Copie légalisée du certificat de qualification et de classification
Le présent avis se limite aux entreprises qualifiées et classées comme suit :
1.1.1.1.1.1.1 Secteur Qualification exigée Classe minimum
2
Travaux routiers
2.1
terrassements et ouvrages
d'assainissement routiers
1
B- Pour les concurrents non installés au Maroc
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la
nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a
participé ;
b) les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites
prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations
avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.
3 - Dossier Additif :
- Règlement de consultation

Contenu connexe

Tendances

Terrassement - calcul de volume
Terrassement - calcul de volume Terrassement - calcul de volume
Terrassement - calcul de volume
Abdessadek ELASRI
 
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
Mohamed Berjal
 
Système+treuil+électrique+(corrigé)
Système+treuil+électrique+(corrigé)Système+treuil+électrique+(corrigé)
Système+treuil+électrique+(corrigé)Mohamed Trabelsi
 
Calcul Stabilite Des Barrages
Calcul Stabilite Des BarragesCalcul Stabilite Des Barrages
Calcul Stabilite Des Barragesguest4a5dea
 
Représentation graphique des routes
Représentation graphique des routesReprésentation graphique des routes
Représentation graphique des routes
Adel Nehaoua
 
Dimensionnement Des Ouvarges De Derivation
Dimensionnement Des Ouvarges De DerivationDimensionnement Des Ouvarges De Derivation
Dimensionnement Des Ouvarges De Derivation
guest7e4ef6
 
Cours: Le nivellement
Cours: Le nivellementCours: Le nivellement
Cours: Le nivellement
bitagogo
 
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
Abdessamad Smaili
 
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgo
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgoM03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgo
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgoimad-sektaoui
 
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
Hani sami joga
 
Chap traction simple 1
Chap traction  simple 1Chap traction  simple 1
Chap traction simple 1
Zahir Hadji
 
40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdmAthanas Konin
 
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentationChapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
sabdou
 
Assainissement routier
Assainissement routierAssainissement routier
Assainissement routier
Adel Nehaoua
 
pratique du bael 91.pdf
pratique du bael 91.pdfpratique du bael 91.pdf
pratique du bael 91.pdf
Driss Zeroual
 
Calcul de dalot
Calcul de dalotCalcul de dalot
Calcul de dalotlimmoud
 
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdfPRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
KAMEL0013
 
Calcul dalot
Calcul dalotCalcul dalot
Calcul dalot
Boubsdiop
 
Calcules des portiques. méthodes des déplacements
Calcules des portiques. méthodes des déplacementsCalcules des portiques. méthodes des déplacements
Calcules des portiques. méthodes des déplacementsSami Sahli
 

Tendances (20)

Terrassement - calcul de volume
Terrassement - calcul de volume Terrassement - calcul de volume
Terrassement - calcul de volume
 
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
Étude d’un ouvrage d’art sur Oued TENSIFT au PK 5+000 de la rocade de la vill...
 
Système+treuil+électrique+(corrigé)
Système+treuil+électrique+(corrigé)Système+treuil+électrique+(corrigé)
Système+treuil+électrique+(corrigé)
 
Calcul Stabilite Des Barrages
Calcul Stabilite Des BarragesCalcul Stabilite Des Barrages
Calcul Stabilite Des Barrages
 
Représentation graphique des routes
Représentation graphique des routesReprésentation graphique des routes
Représentation graphique des routes
 
Dimensionnement Des Ouvarges De Derivation
Dimensionnement Des Ouvarges De DerivationDimensionnement Des Ouvarges De Derivation
Dimensionnement Des Ouvarges De Derivation
 
Cours: Le nivellement
Cours: Le nivellementCours: Le nivellement
Cours: Le nivellement
 
soutenance
soutenancesoutenance
soutenance
 
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
-Cours-de-Chemins-de-Fer.pdf
 
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgo
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgoM03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgo
M03 procédés généraux de construction ac tsgo btp-tsgo
 
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
Excel métré pour voirie - calcul détaillé - télécharger l'excel : http://bit....
 
Chap traction simple 1
Chap traction  simple 1Chap traction  simple 1
Chap traction simple 1
 
40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm
 
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentationChapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
Chapitre ii-composants-de-la-voie-presentation
 
Assainissement routier
Assainissement routierAssainissement routier
Assainissement routier
 
pratique du bael 91.pdf
pratique du bael 91.pdfpratique du bael 91.pdf
pratique du bael 91.pdf
 
Calcul de dalot
Calcul de dalotCalcul de dalot
Calcul de dalot
 
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdfPRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
PRESSION DES TERRES MUR DE SOUTENEMENT.pdf
 
Calcul dalot
Calcul dalotCalcul dalot
Calcul dalot
 
Calcules des portiques. méthodes des déplacements
Calcules des portiques. méthodes des déplacementsCalcules des portiques. méthodes des déplacements
Calcules des portiques. méthodes des déplacements
 

En vedette

Guide planif-suivi-projet
Guide planif-suivi-projetGuide planif-suivi-projet
Guide planif-suivi-projetMounir Anane
 
Pv de réception de chantier
Pv de réception de chantierPv de réception de chantier
Pv de réception de chantier
Ezzahra Hosni
 
2014 قانون المالية المغربي لسنة
2014 قانون المالية المغربي لسنة 2014 قانون المالية المغربي لسنة
2014 قانون المالية المغربي لسنة
Hossam Elmansouri
 
2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
 2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة 2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
Hossam Elmansouri
 
صفقة بلدية ايت اورير لتهيئة طريق تلباشات
صفقة بلدية ايت اورير  لتهيئة طريق تلباشاتصفقة بلدية ايت اورير  لتهيئة طريق تلباشات
صفقة بلدية ايت اورير لتهيئة طريق تلباشات
Viral00Z
 
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديليدفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
Viral00Z
 
Les enrobés bitumineux (matériau)
Les enrobés bitumineux (matériau)Les enrobés bitumineux (matériau)
Les enrobés bitumineux (matériau)Charles-Axel Dein
 
Matériaux de chaussée
Matériaux de chausséeMatériaux de chaussée
Matériaux de chaussée
adel213
 
Modèle de contrat de prestation
Modèle de contrat de prestation Modèle de contrat de prestation
Modèle de contrat de prestation
Jamaity
 
Pathologies de chaussées
Pathologies de chausséesPathologies de chaussées
Pathologies de chaussées
idropproject
 
Guide du conducteur de travaux
Guide du conducteur de travauxGuide du conducteur de travaux
Guide du conducteur de travaux
Clico travaux
 
Gestion de chantier ct btp_def 18-10-13
Gestion de chantier   ct btp_def 18-10-13Gestion de chantier   ct btp_def 18-10-13
Gestion de chantier ct btp_def 18-10-13
OURAHOU Mohamed
 
Gestion De Chantier
Gestion De ChantierGestion De Chantier
Gestion De Chantier
OURAHOU Mohamed
 
Organisation des chantiers-2ie
Organisation des chantiers-2ieOrganisation des chantiers-2ie
Organisation des chantiers-2ieIssifou Adam
 
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantierCours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
ing2011
 
Port maritime
Port maritimePort maritime
Port maritime
Rachid Abdi
 

En vedette (17)

Guide planif-suivi-projet
Guide planif-suivi-projetGuide planif-suivi-projet
Guide planif-suivi-projet
 
Pv de réception de chantier
Pv de réception de chantierPv de réception de chantier
Pv de réception de chantier
 
2014 قانون المالية المغربي لسنة
2014 قانون المالية المغربي لسنة 2014 قانون المالية المغربي لسنة
2014 قانون المالية المغربي لسنة
 
2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
 2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة 2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
2014 التقرير الاقتصادي و المالي للقانون المالي المغربي لسنة
 
صفقة بلدية ايت اورير لتهيئة طريق تلباشات
صفقة بلدية ايت اورير  لتهيئة طريق تلباشاتصفقة بلدية ايت اورير  لتهيئة طريق تلباشات
صفقة بلدية ايت اورير لتهيئة طريق تلباشات
 
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديليدفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
دفتر تحملات صفقة الابار بتيديلي
 
Les enrobés bitumineux (matériau)
Les enrobés bitumineux (matériau)Les enrobés bitumineux (matériau)
Les enrobés bitumineux (matériau)
 
Matériaux de chaussée
Matériaux de chausséeMatériaux de chaussée
Matériaux de chaussée
 
Modèle de contrat de prestation
Modèle de contrat de prestation Modèle de contrat de prestation
Modèle de contrat de prestation
 
Pathologies de chaussées
Pathologies de chausséesPathologies de chaussées
Pathologies de chaussées
 
Guide de travaux de chantiers
Guide de travaux de chantiersGuide de travaux de chantiers
Guide de travaux de chantiers
 
Guide du conducteur de travaux
Guide du conducteur de travauxGuide du conducteur de travaux
Guide du conducteur de travaux
 
Gestion de chantier ct btp_def 18-10-13
Gestion de chantier   ct btp_def 18-10-13Gestion de chantier   ct btp_def 18-10-13
Gestion de chantier ct btp_def 18-10-13
 
Gestion De Chantier
Gestion De ChantierGestion De Chantier
Gestion De Chantier
 
Organisation des chantiers-2ie
Organisation des chantiers-2ieOrganisation des chantiers-2ie
Organisation des chantiers-2ie
 
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantierCours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
Cours1 ordonnancement des-travaux-planning_preparation-chantier
 
Port maritime
Port maritimePort maritime
Port maritime
 

Similaire à اشغال تهيئة الرابط بين تغدوين المركز و انسا على طول عشرين كلمتر

Cps
CpsCps
Cahiers des clauses administratives générales
Cahiers des clauses administratives générales Cahiers des clauses administratives générales
Cahiers des clauses administratives générales
khalid Ait tirite
 
Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000
Mustapha Taki
 
Ccag emo
Ccag emoCcag emo
Ccag emo
Mustapha Taki
 
Ccag+emo
Ccag+emoCcag+emo
Ccag+emo
Mustapha Taki
 
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
Hossam Elmansouri
 
Decret 2014
Decret 2014Decret 2014
Decret 2014
Youssef Tauil
 
C.C.A.G-T
C.C.A.G-TC.C.A.G-T
C.C.A.G-T
moamemfa
 
CCAGT Etat.pdf
CCAGT Etat.pdfCCAGT Etat.pdf
CCAGT Etat.pdf
MOUSSAALIZ
 
F2010058 définitions + conditions p34.pdf
F2010058 définitions + conditions p34.pdfF2010058 définitions + conditions p34.pdf
F2010058 définitions + conditions p34.pdf
BounegabSaldae
 
marches publics
marches publicsmarches publics
marches publics
karikou2005
 
CCAG-T 2016 Maroc
CCAG-T 2016 MarocCCAG-T 2016 Maroc
CCAG-T 2016 Maroc
Ahmed AGOURAM
 
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publiqueFiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
Ministère de l'Économie et des Finances
 
Guide rc etudes_010709
Guide rc etudes_010709Guide rc etudes_010709
Guide rc etudes_010709
SO SAID
 
Fascicule71_2012-05-30.pdf
Fascicule71_2012-05-30.pdfFascicule71_2012-05-30.pdf
Fascicule71_2012-05-30.pdf
OtsKenitra
 
Expose Marches
Expose MarchesExpose Marches
Expose Marches
OURAHOU Mohamed
 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°PROCUREMENT 2016 R3 223
CAHIER SPECIAL DES CHARGES  N°PROCUREMENT 2016 R3 223CAHIER SPECIAL DES CHARGES  N°PROCUREMENT 2016 R3 223
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°PROCUREMENT 2016 R3 223
Thierry Debels
 

Similaire à اشغال تهيئة الرابط بين تغدوين المركز و انسا على طول عشرين كلمتر (20)

Cps
CpsCps
Cps
 
Cahiers des clauses administratives générales
Cahiers des clauses administratives générales Cahiers des clauses administratives générales
Cahiers des clauses administratives générales
 
Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000
 
Ccag emo
Ccag emoCcag emo
Ccag emo
 
Ccag+emo
Ccag+emoCcag+emo
Ccag+emo
 
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
 
Decret 2014
Decret 2014Decret 2014
Decret 2014
 
C.C.A.G-T
C.C.A.G-TC.C.A.G-T
C.C.A.G-T
 
CCAGT Etat.pdf
CCAGT Etat.pdfCCAGT Etat.pdf
CCAGT Etat.pdf
 
F2010058 définitions + conditions p34.pdf
F2010058 définitions + conditions p34.pdfF2010058 définitions + conditions p34.pdf
F2010058 définitions + conditions p34.pdf
 
F2010058
F2010058F2010058
F2010058
 
Dao ogefrem
Dao ogefremDao ogefrem
Dao ogefrem
 
marches publics
marches publicsmarches publics
marches publics
 
CCAG-T 2016 Maroc
CCAG-T 2016 MarocCCAG-T 2016 Maroc
CCAG-T 2016 Maroc
 
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publiqueFiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
Fiche decret-2011-1000 marchés et contrats de la commande publique
 
Ccagt2
Ccagt2Ccagt2
Ccagt2
 
Guide rc etudes_010709
Guide rc etudes_010709Guide rc etudes_010709
Guide rc etudes_010709
 
Fascicule71_2012-05-30.pdf
Fascicule71_2012-05-30.pdfFascicule71_2012-05-30.pdf
Fascicule71_2012-05-30.pdf
 
Expose Marches
Expose MarchesExpose Marches
Expose Marches
 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°PROCUREMENT 2016 R3 223
CAHIER SPECIAL DES CHARGES  N°PROCUREMENT 2016 R3 223CAHIER SPECIAL DES CHARGES  N°PROCUREMENT 2016 R3 223
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°PROCUREMENT 2016 R3 223
 

Plus de Viral00Z

Les plantes médicinales: Caroubier
Les plantes médicinales: Caroubier Les plantes médicinales: Caroubier
Les plantes médicinales: Caroubier
Viral00Z
 
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيينالنص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
Viral00Z
 
طلب عروض تغدوين
طلب عروض تغدوينطلب عروض تغدوين
طلب عروض تغدوين
Viral00Z
 
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواءBo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
Viral00Z
 
خفض اثمنة واسعار 1578 دواء
خفض اثمنة واسعار 1578 دواءخفض اثمنة واسعار 1578 دواء
خفض اثمنة واسعار 1578 دواء
Viral00Z
 
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحليةالحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
Viral00Z
 
Guide budget
Guide budgetGuide budget
Guide budget
Viral00Z
 
Cfaa rapportfinal april05-fr
Cfaa rapportfinal april05-frCfaa rapportfinal april05-fr
Cfaa rapportfinal april05-frViral00Z
 
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربيةبرنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
Viral00Z
 
مشروع قانون مالية 2014
مشروع قانون مالية 2014مشروع قانون مالية 2014
مشروع قانون مالية 2014
Viral00Z
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
Viral00Z
 
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنيةالموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
Viral00Z
 
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنيةالموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
Viral00Z
 
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوزلائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
Viral00Z
 
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinaleInventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
Viral00Z
 
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنميةالحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
Viral00Z
 
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربيةالجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
Viral00Z
 

Plus de Viral00Z (18)

Les plantes médicinales: Caroubier
Les plantes médicinales: Caroubier Les plantes médicinales: Caroubier
Les plantes médicinales: Caroubier
 
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيينالنص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
 
طلب عروض تغدوين
طلب عروض تغدوينطلب عروض تغدوين
طلب عروض تغدوين
 
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواءBo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
Bo 6245 bis_arabe1 خفض اثمنة و اسعار حوالي 1578 دواء
 
خفض اثمنة واسعار 1578 دواء
خفض اثمنة واسعار 1578 دواءخفض اثمنة واسعار 1578 دواء
خفض اثمنة واسعار 1578 دواء
 
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحليةالحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
الحجز+لدى+الغير+على+أموال+الجماعات+المحلية
 
Guide budget
Guide budgetGuide budget
Guide budget
 
Cfaa rapportfinal april05-fr
Cfaa rapportfinal april05-frCfaa rapportfinal april05-fr
Cfaa rapportfinal april05-fr
 
Maroc fr
Maroc frMaroc fr
Maroc fr
 
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربيةبرنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
برنامج الحكومة الالتكرونية المغربية
 
مشروع قانون مالية 2014
مشروع قانون مالية 2014مشروع قانون مالية 2014
مشروع قانون مالية 2014
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
 
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنيةالموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
الموظفون المتفرغون بوزارة التربية الوطنية
 
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنيةالموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
الموظفون الاشباح بوزارة التربية الوطنية
 
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوزلائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
لائحة المستفيدين من المنح باقليم الحوز
 
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinaleInventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
Inventairecarriéres oct2012 analyse_vfinale
 
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنميةالحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
الحصيلة الرقمية لحزب العدالة و التنمية
 
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربيةالجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
الجدور التاريخية لقضية الصحراء المغربية
 

اشغال تهيئة الرابط بين تغدوين المركز و انسا على طول عشرين كلمتر

  • 1. 1 ROYAUME DU MAROC ****** MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ MARCHE N° HZ/ .................................. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Entre, Le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz agissant au non et pour le compte du Ministère de l’Equipement et des Transports désigné ci-après par « l’Administration » ou « Maître d’ouvrage ». Et, Monsieur ……………………………………………………………………………………… Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………………… Capital social …………………………………………………….……………………………. Ayant son siège social à …………….………………………………………………………… Inscrit au registre de commerce sous n° ……………………… .A…………………………….. Affilié à la CNSS sous n°…..……..……..……………...……………………………………… Titulaire de compte bancaire n°…...…………………………………………………………… ouvert à…………………………………………………………………………………………. Désigné ci-après par " L'entrepreneur". D’autre part. Il a été décidé et convenu ce qui suit : Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km - Province d’Al Haouz-
  • 2. 2 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX Article I-1- OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km - Province d’Al Haouz- Article I-2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Article I-3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) : - l’acte d’engagement, - le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS), - les plans, notes de calcul, ….. - le bordereau des prix - détail estimatif, - Le sous détail des prix unitaires (pour les prix cités à l’article IV –3 ci-après); - le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipement et du Transport et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000), En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document. Article I- 4 : TEXTES GENERAUX Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres reste soumis aux textes législatifs et réglementaires du Pays et notamment :  CCAG-T ;  Catalogue de structure de chaussées édition 1995 ;  GMTR ;  Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle en remplacement du décret 2-98-482 ;  Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié et complété ;
  • 3. 3  Le Décret n° 2.07.1235 du 05 Di El Kihda 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat ;  Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre ;  Le décret n°2.03703 du 13/11/2003 relatif au délai et au paiement des intérêts moratoires ;  Dahir n° 1-85-347 du 20 décembre 1985 portant promulgation de la Loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;  Arrêté du Premier Ministre n° 3-14-08 du 2 Rabii I 1429 (10 Mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat ;  Circulaire n° 2/1242/DNRT du 13 juillet 1987 du ministre de l’équipement de la formation professionnelle et de la formation des cadres relative aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux dépendant du ministère de l’équipement de la formation professionnelle et de la formation des cadres ;  Note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 ;  Note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/072004 ;  Décret n° 2-94-223 du 16 juin 1994 instituant pour le compte du ministère des travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiments et de travaux publics ;  Arrêté n° 1806/95 du 30 juin 1995 du ministère des travaux publics fixant les seuils de classification, le nombre de catégories et le montant maximum annuel d’un marché pour lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut être admise a soumissionner – modifié par arrêté n° 1944/01 du 19/10/2001 ;  Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics tel qu’il a été modifié et complété. Article I -5 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : - Les ordres de services - Les avenants éventuels - La décision prévue au paragraphe 3 de l’article 52 du CCAG-T, le cas échéant Article I -6 : ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Le marché comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la réception définitive. A ce titre le marché comprend : - La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ; - La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction - La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire, - La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. L'entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : - Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.
  • 4. 4 - Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques (note de calculs ou plans de détail) nécessaires à l’exécution des travaux ou qui sont demandés dans le présent CPS. Article I-7 : CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : 1- Travaux de terrassements Route PK Origine PK Fin Largeur Plate-forme Nature de travaux (déblai, remblai) Liaison Tighadouine Anssa 0+000 20+440 7.65 Exécution des déblais et remblais de toute nature
  • 5. 5 2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage Liaison Tighadouine Anssa 6 25 31 50 65 77 87 94 101 109 119 153 166 206 214 228 233 254 258 273 284 290 296 303 306 332 336 342 362 398 401 403 410 414 435 440 454 457 464 472 490 511 517 535 549 562 567 577 594 604 633 642 654 658 669 buse Ø800 3 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø800 Radier ordinaire submersible L = 20ml buse Ø800 buse Ø1000 Radier ordinaire submersible L = 15ml buse Ø1000 buse Ø800 buse Ø1000 buse Ø1000 triple dalot de 3 X 3 buse Ø800 3 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø800 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø800 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø800 buse Ø800 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø800 dalot de 2 X 1.5 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø800 triple dalot de 2.5 X 2.5 dalot de 2.5 X 2.5 buse Ø800 buse Ø800 buse Ø1000 buse Ø800 buse Ø1000 étude specifique buse Ø800 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000
  • 6. 6 2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (suite) Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage Liaison Tighadouine Anssa 671 674 683 693 716 722 729 738 765 781 803 812 820 825 *** 855 863 899 903 912 920 933 937 941 948 958 962 971 983 1006 1023 1031 1041 1056 1068 1080 1085 1097 1101 1106 1140 1153 1163 1168 1178 1197 1202 1211 1234 1239 1262 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø800 3 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 Radier ordinaire submersible L = 30ml buse Ø1000 Radier ordinaire submersible L = 20ml 3 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 ********** Etude spécifique buse Ø1000 triple dalot de 3.2 X 3.2 buse Ø800 Seuil bétonné de 15m buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 Seuil bétonné de 20m buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø800 buse Ø1000 3 buse Ø1000 1 buse Ø1000 1 buse Ø1000 2 buse Ø1000 2 buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000
  • 7. 7 2- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement (suite) Route Emplacement (profil) Nature de l’ouvrage Liaison Tighadouine Anssa 1267 1273 1283 1295 1308 1319 1350 1355 1363 1416 1431 1439 1499 1508 1528 1538 1588 1603 1616 1628 1642 1690 1710 1718 1729 1741 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 buse Ø1000 Seuil bétonné de 30m Seuil bétonné de 20m buse Ø1000 2 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000 2 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 triple dalot de 2.5 X 2.5 buse Ø800 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø800 dalot de 2 X 2 buse Ø1000 buse Ø1000 3 buse Ø1000 buse Ø1000 2 buse Ø1000
  • 8. 8 3 -Travaux de construction des murs de soutènement Route Emplacement (profil) Longueur en m Nature de l’ouvrage Liaison Tighadouine Anssa 24-27 31 64-67 101 534-536 536-540 827-829 839-844 853-857 1101 1140 1202 1234 1067-1069 1321-1326 1355 1439-1441 1503-1512 1538-1542 1640-1643 1663-1665 1671-1674 1718 1741 ………………… 151-152 153-174 211-216 516-519 582-586 586-595 898-900 25 15 17 12 8 26 25 40 30 15 15 15 15 20 35 15 30 30 30 20 50 40 15 15 …………. 25 277 60 60 40 110 40 Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie Mur en maçonnerie ………………….. Mur en béton B3 Mur en béton B3 Mur en béton B3 Mur en béton B3 Mur en béton B3 Mur en béton B3 Mur en béton B3 NB les murs en béton B3 comporte en plus des matériaux indiquer dans le bordereau quantitatif : un filtre BIDIM ou similaire des barbacanes en quinconce D100 et un drain en pierre sèche de diamètre comprise entre 15 et 30mm d’épaisseur de 30 cm. le prix de ces éléments est copris dans le béton B3 de ces murs
  • 9. 9 4 -Travaux de construction des fossés bétonnés, accotements et fossés bétonnés, chaussées bétonnés Route Emplacement (profil) Longueur en m Nature de l’ouvrage Liaison Tighadouine Anssa 4-6 87-94 151-174 233-265 342-355 435-457 464-492 505-517 529-535 582-598 604-620 683-718 741-765 781-817 ………….. 831-855 855-876 887-899 1416-1425 1543-1567 1607-1616 1642-1689 1718-1740 20 67 302 382 165 202 310 96 37 207 116 426 266 414 ………….. 292 156 85 70 212 116 420 146 fossé bétonné accotements et fossés bétonnés chaussées bétonnés fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné chaussées bétonnés fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné ………….. fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné chaussées bétonnés fossé bétonné fossé bétonné fossé bétonné 6- Travaux de déglaisement Route PK Origine PK Fin Largeur Plateforme sup en (m) Nature et épaisseur des différentes couches (cm) Liaison Tighadouine Anssa 0+000 20.440 7.05 20 MCR 4- Travaux de confortement de la plateforme Exécution d'ouvrages, en gabions, hérissonage et en maçonnerie (conformément aux plans ou schémas fournis par le maître d’ouvrage délégué) Il sera procédé à l'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le Directeur Provincial de l’Equipement et des transports d’Al Haouz. ou son représentant.
  • 10. 10 Article I-9 : DESCRIPTIONS DES TRAVAUX Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent : 1 - Travaux de terrassements: - La préparation des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains sous remblais (y compris décapage de la terre végétale); - L’exécution des déblais et des remblais; - L’exécution des fossés; - Le réglage des talus et de la plate-forme conformément aux plans visés «Bon pour exécution ». 2 - Travaux de construction des ouvrages d’assainissement, murs en maçonnerie et en béton - Les terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés, tranchées, - La réalisation des fondations; - La réalisation des gabions; - La confection des ouvrages busés ; - La construction de petits ouvrages hydrauliques. - La fourniture et la mise en œuvre des enrochements - La fourniture et la pose de buses armées  400,  800 et  1000 type CAO 135 - La fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment pour têtes des ouvrages, etc... 3 - Travaux de construction de la plateforme: - La reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas où les travaux n’ont pas démarré juste après les terrassements et cela quelque soit les raisons ; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de déglaisement; Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent être réceptionnés contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique. 4 – Les fossés : - L’exécution des fossés conformément aux plans visés "Bon pour exécution ». Article I-9 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants : Désignation du document Délai Références aux dispositions du CPC Mémoire technique 15 jours après la notification de l’ordre de service de commencement des travaux Article I-10 du présent CPS Cahier de chantier Dès commencement travaux Fascicule n° 1 article n° 22 Cahier de réception topographique Dès commencement travaux Plan de recollement 3 mois avant la réception définitive Fascicule n° 1 article n° 37
  • 11. 11 Article I-10 : MEMOIRE TECHNIQUE Une fois le choix de l’attributaire du marché est arrêté, l’entrepreneur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission conformément à l’article 45 § 2 du Règlement précité. Dès la réception de cette information, l’entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur l’organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le maître d’ouvrage met à la disposition de l’entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux. Dans un délai de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif. Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires. Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander des notes particulières complétant ce mémoire technique. 1- Rapport technique Un rapport technique qui précise l’organisation du chantier et la méthodologie que l’entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires (déblai, remblai, assainissement, confortement, OA, chaussées…etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail (un modèle type, à respecter impérativement, est donné en annexe 2). Le rendement des engins qui figure en annexe 2, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. Le rapport devra préciser également les aménagements proposés par l’entrepreneur en vue de protéger l’environnement. Une description particulière devra être faite pour les mesures portant sur : - Le contrôle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins, campement…..etc) - Les modalités d’évacuation et de traitement des déchets de toute nature - Le contrôle et la réduction des émissions de poussière - Le contrôle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements ; et. - Autres mesures. 2- Matériel La liste des engins que l’entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur âge, état, rendement et disponibilité (un modèle type, à respecter impérativement, est joint en annexe 3). La liste des engins doit être accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs. La liste du matériel fournie par l’entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque, l’entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant l’achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec l’accord écrit du maître d’ouvrage ; cet accord laisse toutefois à l’entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.
  • 12. 12 L’entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme général des travaux. 3- Matériaux L’entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles. Dans le cas où l’entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l’emploi (béton, enrobés ou autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité des mêmes produits fournis à d’autres clients pendant les trois derniers mois. L’entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de l’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés. En ce qui concerne le sable, l’Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévus à l’article 24 du décret n°2 06-388 du 05 février 2007. L’entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du maître d’ouvrage. 4- Mouvement des terres Le projet de mouvement de terres envisagé par l’entrepreneur indique les hypothèses retenues pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l’eau. 5- Organigramme du chantier L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de contrôle et de production que l’entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de maîtrise que l’entrepreneur compte affecter à chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 6- Planning des travaux Le programme des travaux doit être suffisamment détaillé pour informer le maître d’ouvrage des dispositions que compte prendre l’entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. Le planning est établi en cohérence avec : - Les cadences prévues ;
  • 13. 13 - La réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC) ; - Les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier; - Le délai global du marché (art V-1) ; En outre, le planning doit : - Comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le maître d’ouvrage ; - Faire figurer les dates de disponibilité des ateliers mécaniques en cohérence avec l’annexe 3. Le planning des travaux doit être complété et actualisé par : - L’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; - L’échelonnement prévisionnel des dépenses ; Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ». 7- Hygiène et sécurité Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier et à ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route. 8 – Environnement Une note qui décrit la manière dont l’entrepreneur compte prendre en compte les contraintes environnementales et les mesures qu’il compte appliquer pour la protection de l’environnement tout au long du chantier.
  • 14. 14 CHAPITRE II PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX Article II-1 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux. L’entrepreneur doit veiller à ce que les emprunts et dépôts ne compromettent pas la stabilité des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entraînement par les eaux ou par toute autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, l’entrepreneur serait entièrement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particulière aux mesures citées à l’article I.12-1 et assurera la remise en état des lieux après achèvement des travaux. Le maître d’ouvrage pourra s’opposer à l’exécution d’emprunts ou dépôts susceptibles de nuire à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux, sans que l’entrepreneur puisse de ce fait prétendre à aucune indemnité. L’acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépôts ou décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent à la charge de l’entrepreneur. Article II-2 : PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux dont la fourniture faite partie de l'entreprise proviendront des gisements, carrières et usines proposés par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d’Ouvrage. La demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours (15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau. Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de l’article 38du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend l’Entrepreneur passible des sanctions prévues à l’article 85 du décret n°2-06- 388 du 05 février 2007. Article II-3 : QUALITE DES MATERIAUX La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les fascicules suivants : - Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement (complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers"GMTR"); - Le guide d’aménagement des points durs édition mai 1997. - Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement. Pour ces ouvrages, les classes de mortier et béton seront les suivantes :  mortier M1 pour les joints de buses ;  béton B2 pour les éléments d’ouvrages en béton armé courant ;  béton B3 pour tête d'ouvrage, enrobage des buses, puisards.
  • 15. 15  béton B5 pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse masse et bétons de remplissage. Les coffrages seront du type soigné. Les matériaux pour couche de roulement doivent répondre aux spécifications Suivantes  Fuseau est de 0/40  D.max<40mm  IP 8 à 20  F%<5%  Dureté LA <45 - Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire de la DRCR n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98, et la note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative à la nouvelle norme pour la mesure de la valeur au bleu de méthylène. Pour la route concernée par ce marché, Il est en outre signalé que : - La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'entrepreneur à l’agrément du Directeur Provincial de l’Equipement et des transports d’Al Haouz. - Les buses pour ouvrages d’assainissement seront des buses de séries 90 A. Article II-4 : CONTROLE DES MATERIAUX La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées Désignation du matériau Qualité à contrôler Nature de l’essai Fréquence de l’essai Matériaux pour couche de Roulement - Granularité - Granulométrie - Chaque 1 000 m3 - Propreté - I.P. - Chaque 1 000 m3 - Teneur en CaCo3 * - Chaque 5 000 m3 * Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté ne sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. Article II-5 : ESSAIS NON CONCLUANTS Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont à la charge de l’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de l’entreprise dus par l’exécution du présent marché. Article II-6 : COMPACTAGE DES ASSISES Avant les travaux de mise en œuvre des couches et pour chaque nature et provenance de matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche d’essais, qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux.
  • 16. 16 CHAPITRE III MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX Article III-1 : OUVRAGES PROVISOIRES Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l’entrepreneur qui les soumet à l’approbation du Maître d’Ouvrage 15 jours avant le début de réalisation desdits ouvrages. Dans le cas ou l’aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l’occupation des terrains des particuliers, les frais de cette occupation seront à la charge de l’entrepreneur. Article III-2 : INSTALLATIONS DE CHANTIER L'entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés, les terrains dont il a besoin pour l'exécution des installations. Le site choisi, l'organisation des bâtiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées seront soumises à l'accord du maître d’ouvrage. L'entrepreneur soumettra au maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché. En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants : 1- Généralités L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maître d’ouvrage. Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de l'exécution. Les travaux se feront sous circulation et l'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé. Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d’ouvrage. La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit être garantie en permanence. L'entrepreneur proposera au maître d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation auprès du maître d’ouvrage. Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm, mesuré à 1m du sol) seront à préserver et à protéger autant que faire se peut. L’implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de matériaux, parking d’engins, centrale d’enrobage) sera proscrite dans les zones boisées et à proximité immédiate des cours d’eau. Leur positionnement sera fixé en concertation avec les populations concernées, si celui ci doit se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de récoltes éventuelles seront indemnisées. Les aires retenues par l'entrepreneur pour ses
  • 17. 17 installations et/ou comme aires de stockage devront être à plus de 500 m d'un oued, ou dans le cas contraire être accompagnées d'un dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation issues de ces aires. Elles devront être aménagées afin d'éviter l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol. Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que : - la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites, - des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines. Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés logés sur place. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d'eau devra être adéquate aux besoins. Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront être étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les huiles usées, les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches avant leur évacuation. Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères et ne contenant pas de déchets dangereux sont à disposer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans une fosse. Cette fosse doit être située à au moins 100 m de cours d'eau ou de plan d'eau. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à combler avec la terre jusqu'au niveau du sol naturel. 2- Aire de chantier et gardiennage L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l’emplacement exact de la clôture de chantier. Il définira, en accord avec le représentant du maître d’ouvrage, la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc. Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, l’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux pour le maître d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de l’entreprise et ses bureaux. L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception provisoire de ceux-ci et le repli de chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.
  • 18. 18 3- Panneaux de chantier Une sous - construction fixée à chaque extrémité du chantier, à un endroit à choisir par le maître d’ouvrage, permettra de fixer un panneau dont les dimensions seront conformes à celles du dessin de la page 59 de la Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers. Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (Maître d’ouvrage, entrepreneur,…) Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises à l’approbation du maître d'ouvrage. Le coût des panneaux de chantier à installer est compris dans le prix de l’installation du chantier. 4- Local du maître d’ouvrage L’entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition du maître d’ouvrage au démarrage des travaux : - deux bureaux d'au moins 20 m 2 équipés du mobilier adéquat (grande table, chaises, armoires métalliques, meubles de bureau, etc.) ; - Une liaison téléphonique fixe ou mobile. - Un micro ordinateur de haute gamme. - Trois panneaux d’affichage. - Un bloc sanitaire L’entrepreneur devra : - Disposer d’un groupe électrogène de la puissance nécessaire qui sera installé dans un local technique adéquat - Assurer l’alimentation des bureaux en eau potable. Le coût de ces prestations est compris dans le prix de l’installation du chantier. 5- Repli du chantier Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l’entrepreneur et ils sont compris dans le prix de l’installation du chantier. Après la fin des travaux : - Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et fossés seront démolis par l'Entreprise et les produits évacués vers un dépôt définitif à trouver et à la charge de l'entrepreneur (tout enfouissement in situ est à exclure). - Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie pouvant être utile aux chantiers suivants. - Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,60 m. - Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement sur les terres régalées, et réglage par des engins légers ou à chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée à l’identique.
  • 19. 19 6- Mise en œuvre des dispositions du Plan de gestion Environnementale En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués en dépôt définitif par l'entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accès pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation. L'entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des terrains. S'il est dans l'intérêt du maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l'administration pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli. L'entrepreneur préviendra le maître d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé. L'entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires. Article III-3 : EMPLOI DES EXPLOSIFS L'emploi des explosifs est régi par l'article 24 du fascicule n°1 du CPC pour les travaux routiers courants L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution. Article III-4 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes: Article III-5 : CONTROLE DES TRAVAUX 1- La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles définies par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions du présent CPS. 2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information ( catégorie A), des contrôles de qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C ) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des assises non traitées. 3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service du maître d’ouvrage, l'entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche. La réception du fond de forme ne sera prononcée que si la réception topographique est réalisée.
  • 20. 20 Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrôles seront consignés dans le cahier de réception topographique. Article III-6 : REUNIONS DE CHANTIER L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maître d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures. Le représentant de l’entrepreneur devra être habilité à recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions, accepter les constats, et d'une manière générale, assurer les relations avec le maître d'ouvrage comme s'il s'agissait de l'entrepreneur lui-même. Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d’ouvrage et l'entrepreneur en fin de séance. Dans le cas où l'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service. Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le maître d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et l'entrepreneur. Ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernières au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T. Le procès verbal devra comporter un volet particulier concernant la surveillance environnementale des travaux. Lors des visites de chantier, l'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. CHAPITRE IV MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX Article-IV-1 : MODE DE MESURAGE Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le système des métrés dressés après exécution Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif. Article- IV-2 : DEFINITION DES PRIX Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par la note de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note n° 2143/IT/411/01/92 relative aux définitions des prix pour travaux d’accotements. Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au total hors TVA pour fixer le montant du marché. Toutes fois si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, la modification est répercutée sur le prix de règlement. Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit:
  • 21. 21 CHAPITRE IV MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX Article-IV-1 : MODE DE MESURAGE Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le système des métrés dressés après exécution Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix - détail estimatif. Article- IV-2 : DEFINITION DES PRIX Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par la note de la DRCR n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note n° 2143/IT/411/01/92 relative aux définitions des prix pour travaux d’accotements. Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée au total hors TVA pour fixer le montant du marché. Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit: Prix n° 1 : Installation de chantier Ce prix global rémunère forfaitairement l'amenée et le repli du matériel sur chantier (installations diverses, matériels de fabrication, de transport, de mise en œuvre, de contrôle). Il sera détaillé par l'entreprise suivant l'organisation qu'elle envisage de mettre en place. Ce prix comprend, outre les dispositions prévues à l’article III-2 du présent marché, la préparation d’un mémoire technique. Une fraction égale aux deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l’installation de chantier est achevée. Le solde sera réglé après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier. Prix n° 3 : Piquetage Ce prix rémunère au kilomètre le piquetage général, ainsi que le déport de l’axe qui doit être maintenu et conservé au frais de l’entrepreneur jusqu'à la fin du chantier. Le déport sera rattaché au nivellement NGM et servira de base à tous les contrôles topographiques nécessaires pour le chantier. Prix n° 7 : Couche de roulement en MCR Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, transport et mise en œuvre de la couche de roulement en MCR suivant les prescriptions du présent CPS et des normes techniques en vigueur. Prix n° 11 : Déblais pour fouilles Ce prix rémunère les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excédent, blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant. Il s’applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis à l’entrepreneur, visés « Bon pour exécution ». Il est précisé qu’il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit l’importance de ceux-ci.
  • 22. 22 Prix n° 13 : Maçonnerie de moellon taillé En plus des prescriptions du prix n° C, 3, 3 du fascicule n°2 du CPC, ce prix comprend la mise en place de barbacanes en tube PVC Ø100, un filtre BIDIM ou similaire et une couche de matériaux drainante en piérre sèches de diamètre comprise entre 15 mm et 30 mm exécutés comme indiqué dans les profils en travers. Prix n° 21 : Joint de retrait Ce prix rémunère la confection de joint de retrait tous les 5 ml, il s'applique au mètre linéaire, les quantités à prendre en compte étant calculées d'après le linéaire mis en place dans la limite du linéaire théorique défini par les dessins visés "Bon pour exécution" Prix n° 22 : Joint de dilatation Ce prix rémunère la confection de joint de dilatation tous les 10 ml, il s'applique au mètre linéaire la quantité à prendre en compte étant calculée d'après le linéaire mis en place dans la limite du linéaire théorique défini par les dessins visés "Bon pour exécution" Prix n ° 23 : Panneaux de stop : Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de deux panneaux de stop y compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi que toute sujétion résultants des normes actuelles. Prix n ° 24 : Panneaux de direction : Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de quatre panneaux de direction y compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons ainsi que toute sujétion résultants des normes actuelles. Prix n ° 25 : Panneaux d’intersection : Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place de deux panneaux d’intersection y compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi que toute sujétion résultants des normes actuelles. Prix n ° 26 : Panneaux de céder le passage : Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et mise en place d’un panneau de céder le passage y compris support, creusement des fondations et bétonnage des socles en béton, boulons de fixation ainsi que toute sujétion résultants des normes actuelles. Prix d’approvisionnement Les approvisionnements de matériaux du chantier seront réglés à l’entrepreneur suivant les modalités de l’article 59 § 4 et 5 du CCAG-T sur la base des prix unitaires hors taxes fixés au bordereau des prix annexé au présent CPS. Article- IV-3 : SOUS DETAIL DES PRIX L'entrepreneur devra joindre à son offre le sous détail des prix conformément au modèle de l’annexe 4 pour tous les prix figurant au bordereau des prix détail estimatif. Article- IV-4 : REGLEMENT DES TRAVAUX Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement effectuées et régulièrement constatées.
  • 23. 23 Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés à hauteur des 4/5 èmes des prix élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés. Article -IV-5 : REVISION DES PRIX Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n°2-06-388 précité, les prix du présent marché sont révisables en application des dispositions de l’arrêté du Premier ministre n°3-14-08 du 02 rabii I 1429 (10 mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux ou de services portant sur les prestations d’études passés pour le compte de l’Etat par application de la formule suivante. Cette révision s’applique au prix hors taxes quel que soit le résultat des calculs : P = Po * ( 0,15 + 0,85 * (TR3bis/TR3obis) ) Dans laquelle :  P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré  Po = prix initial du marché  TR3 bis et TR3o bis = index globaux relatifs aux travaux de construction de routes avec enduit superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987, Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis. Les valeurs à prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des prestations Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Premier Ministre n°3-14-08 du 10/03/2008.
  • 24. 24 CHAPITRE V PRESCRIPTIONS DIVERSES ARTICLE V.1 : DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à dix huit (18) mois à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux.. Ce délai comprend le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres a l'obligation de respecter le planning des travaux qui constitue un document contractuel. En application des dispositions de l’article 60§3 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné à dix pourcent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants. La date d’effet du délai des travaux sera précisée dans le planning remis par l’entreprise dans le mémoire technique qui sera approuvé par le maître d’Ouvrage. Article V -2 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE- CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement provisoire est fixé à un million (1.000 000,00) dirhams. Le cautionnement reste valable pour une durée de 180 jours à compter de la date d’ouverture des plis. Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C. Il est restitué au titulaire du marché dans les conditions fixées à l’article 16 du CCAG-T. Article V -3 : NANTISSEMENT Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 1. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir du 28 août 1948 est Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz, sous ordonnateur ; 2. La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz, sous ordonnateur ; 3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Préfectoral de marakech, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché. 4. Les frais de timbres de l’exemplaire remis au titulaire du marché ainsi que ceux de l’original conservé par l’Administration sont à la charge de l’Entrepreneur. 5. Conformément aux dispositions de l’article 11 § 5 du CCAG-T, le maître d’ouvrage délivre sans frais à l’entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre de nantissement. ; Article V -4 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR : A défaut par l'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans l’acte d’engagement dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification du présent marché conformément aux dispositions de l’article 17 du CCAG-T.
  • 25. 25 Article V -5 - VALIDITE DU MARCHE : Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après visa par le comptable public et notification de son approbation par les autorités compétentes. l’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité au cas où les conditions de réalisation du présent marché diffèrent des hypothèses prises en compte dans l’élaboration du mémoire technique visé à l’article I-12 du présent marché. De même, L’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité relative aux frais de préparation du démarrage du chantier ou d’établissement du projet de mémoire technique prévu à l’article I-12 du présent CPS, si le projet de marché n’est pas approuvé. Article V -6 : EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR L'entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le dépôt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, à condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gêne à la circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial à la fin des travaux. Cette remise en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux. Article V -7 : SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER: Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par le maître d’ouvrage. En cas de carence de l’entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier routier conforme à la directive de la DRCR, le maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après ordre de service resté sans effet. L’intervention du maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’entrepreneur. En cas de dépassement des délais contractuels, l’entreprise maintiendra, à sa charge et sans indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Article V -8 : SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION: En plus de ce qui est prévu à l’article 42 du CCAG-T, l’entrepreneur ne peut soulever aucune objection et n’a droit à aucune réclamation pour : 1- Sujétions résultant de la nécessité du maintien des communications. A ce titre, pendant l'exécution des travaux, la circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci-après: Il ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du maître d’ouvrage au droit des travaux afin de permettre l'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage, compactage, signalisation,.. ). 2- Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise: Les travaux visés au paragraphe 1b de l'article 42 du Cahier des Clauses Administratives Générales sont élargis à tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché qui résultera du présent appel d’offres.
  • 26. 26 Article V -9 : DEPLACEMENT DES RESEAUX Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 35 du CCAG-T, pour tous les réseaux, l’entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux. L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment de la réalisation des travaux. Article V- 10 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T. Article V -11 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à ce sujet à l’article 30 du CCAG-T doivent être strictement observées. Article V- 12 : CAS DE FORCE MAJEURE. Le traitement des cas de force majeure est spécifié dans l’article 43 du CCAG-T. Article V-13 : DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR Pour mémoire (voir article 11 § 2 , 3 et 4 du CCAG-T) Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis à l’entrepreneur sur sa demande pour l’accomplissement de son travail sont :  Plan de signalisation temporaire  Profil en travers type  Les cahiers des profils en travers, les tracés en plans et les profils en long  Les plans des ouvrages Ces documents doivent être rendus au maître d’ouvrage avant la réception provisoire. Article V- 14 : CLAUSES TRAITEES PAR LE CCAG-T ET PAR LE REGLEMENT Les clauses et prescriptions suivantes sont traitées au Règlement précité et au CCAG-T et par conséquent ne sont pas reproduites au présent CPS, sauf mention contraire : - Les conditions de résiliation ; - Assurances et responsabilités; - Droits de timbre et d’enregistrement; - Approvisionnements ; - La réception provisoire et la réception définitive ; - La retenue et le délai de garantie ; - L’augmentation et la diminution dans la masse des travaux ; - Changements dans les diverses natures d’ouvrages - Règlement judiciaire des litiges
  • 27. 27 Article V -15 : SOUS TRAITANCE Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 84 du décret n°2- 06-388 précité. Article V -16 : ASSURANCE Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 Chaâbane I360 (06/09/1941) unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, l'assurance des risques inhérents à l'objet du présent cahier des charges doit être souscrite et gérée par une entreprise d'assurance agréée par le Ministère des Finances et de l’Economie pour pratiquer au Maroc l'assurance dudit risque. Les dispositions de l’article 24 du CCAG-T sont applicables au titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres. Il n’est pas exigé d’assurance pour la garantie décennale telle que définie par l’article 769 du DOC. Article V -17 : RESILIATION Les conditions de résiliation du marché qui résultera du présent appel d’offres sont celles prévues par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-T). Article V -18 : ENREGISTREMENT DU MARCHE Les frais de timbre et d’enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres original et des pièces comptables sont à la charge de l’entrepreneur et ce conformément à l’article 6 du CCAG-T. Il reste entendu que pour les formalités d’enregistrement il est remis au titulaire une copie conforme au marché. L’original du marché ne doit en aucun quitter les bureau du maître d’ouvrage. Article V-19 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. Les conditions de maintien de l’attributaire de son offre pour une période supplémentaire sont spécifiées à l’article 79 du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007). Article V-20 : RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE La réception provisoire sera prononcée après l’achèvement complet des travaux (y compris la remise de tous les plans et note de calcul) conformément aux exigences des documents contractuels. Elle est effectuée selon les dispositions prévues à l’article 65 du CCAG-T. La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 68 du CCAG-T Article V -21 - RETENUE DE GARANTIE - DELAI DE GARANTIE : La retenue de garantie à prélever sur les décomptes mensuels est fixée à dix pour cent (10 %) du montant des travaux. Elle cessera de croître lorsqu’elle aura atteint SEPT pour cent (7%)
  • 28. 28 du montant du marché qui résultera du présent appel d’offres augmenté le cas échéant des montants des avenants. Le délai de garantie est fixé à UNE ANNEE à partir de la date du PV de la réception provisoire. Pendant ce délai, l’entrepreneur reste soumis aux dispositions de l’article 67 du CCAG-T. ARTICLE V 22 - ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. Le marché qui résultera du présent appel d’offres comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la réception définitive. A ce titre le marché qui résultera du présent appel d’offres comprend :  La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ;  La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction ;  La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si nécessaire ;  La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :  Vérifier la présence et la cohérence des documenta techniques contractuels qui définissent de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.  Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques (note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. ARTICLE V 23 – AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX. Les clauses traitant ces aspects sont prévues aux articles 52 et 53 du CCAG-T ARTICLE V 24 – CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX. Les clauses traitant ces aspects sont prévues à l’article 54 du CCAG-T ARTICLE V-25 : INTEMPERIES Au cas où les intempéries sont de nature à constituer une entrave pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage établira en conséquence des ordres de service d’arrêt des travaux. Article V-26 : LISTE DES ANNEXES Annexe 1 : Fiche des ateliers pour travaux Annexe 2 : Liste récapitualtive du matériel à utiliser Annexe 3 : Modèle de sous-détail des prix
  • 29. 29 Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km – Province d’Al Haouz-. Bordereau des prix des matériaux approvisionnés sur chantiers Ces prix s’entendent hors TVA Prix N° Désignation Unité Prix unitaire (DH) Hors TVA En chiffres En lettres 1 Acier Kg 5 Cinq Dirhams 2 Buses ф 800 Ml 150 Cent cinquante dirhams 3 Buses ф 1000 Ml 400 Quatre Cent Dirhams 4 Gravette pour béton M3 90 Quatre Vingt Dix Dirhams 5 Sable pour béton M3 90 Quatre Vingt Dix Dirhams
  • 30. 30 MARCHE N° HZ/ .................................. Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km – Province d’Al Haouz - BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF (1/2) N° Prix Réf. au CPC et CPS DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE QUANTITE 4 PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) 5 PRODUIT 6=4 x 5En chiffres En lettres 1 Article IV-2 du CPS Installation de chantier Le forfait F 1 2 A-2-1 Signalisation temporaire La journée J 540 3 Article IV-2 du CPS Piquetage Le kilomètre Km 20,440 4 B 4- 1 Déblais Le mètre cube m3 634.194, 00 5 B 4- 1- b B 4- 1- c Déblai en section rocheuse Le mètre cube m3 160.380,00 6 B 4-3 Remblais Le mètre cube m3 13.944,00 7 Article IV-2 du CPS Couche de roulement en MCR Le mètre cube m3 23.023,00 8 C, 4, 1, 2, d Buses  1000 (CAO 135A) Le mètre linéaire ml 1.281,00 9 C, 4, 1, 2, c Buses  800 (CAO 135A) Le mètre linéaire ml 169,00 10 C, 4, 1, 2, a Buses  400 (CAO 135A) Le mètre linéaire ml 80,00 11 Article IV-2 du CPS Déblais pour fouilles Le mètre cube m3 13.597,00 12 C, 4, 2 Lit de sable Le mètre cube m3 12,00 13 Article IV-2 du CPS Maçonnerie de moellon taillé Le mètre cube m3 1.900,00 14 C, 3, 6 Hirissonage Le mètre cube m3 2.246,00 Total à reporter
  • 31. 31 MARCHE N° HZ/ .................................. Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.44Km – Province d’Al Haouz - BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF (2/2) N° Prix Réf. au CPC et CPS DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE QUANTITE 4 PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) 5 PRODUIT 6=4 x 5En chiffre En lettre Total reporté 15 C-2-1 Béton B5 Le mètre cube m3 738,00 16 C-2-4 et C-2-5 Béton B3 Le mètre cube m3 6.096,00 17 C- 2- 5 et C- 2- 6 Béton B2 Le mètre cube m3 626,00 18 C- 2- 9 Acier HA Le kilogramme Kg 53.015,00 19 C-4-7 Gabions Le mètre cube m3 1.435,00 20 C, 4, 8, b Enrochements Le mètre cube m3 989,00 21 Article IV-2 du CPS Joint de retrait Le mètre linéaire Ml 371,00 22 Article IV-2 du CPS Joint de délatation Le mètre linéaire Ml 371,00 23 Article IV-2 du CPS Panneau de stop L’unité U 1,00 24 Article IV-2 du CPS Panneau d’indication L’unité U 4,00 25 Article IV-2 du CPS Panneau d’intersection L’unité U 2,00 26 Article IV-2 du CPS Panneau de céder le passage L’unité U 1,00 Total HT TVA 20% Total TTC Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ……………………………………………
  • 32. 32 Annexe 1 ATELIER POUR TRAVAUX DE : ………………………… QUANTITE A TRAITER : ……………………………………… DUREE DE LA TACHE : ………………………………………….( mois ou jours ouvrés) RENDEMENT DE L’ATELIER Horaire : .………………...(unité / heure) Journalier : …………………(unité / jour) DATE D’AMENE SUR LE CHANTIER………………………………………………….. DATE DE REPLI…………………………………………………………………………… CONSTITUTION DU POSTE DE TRAVAIL :  Nombre d’heures par poste : …………………………………………………  Nombre de poste par jour : …………………………………………………  Nombre de jours ouvrés par mois : …………………………………………. NOMBRE D’ATELIER S AFFECTES A LA TACHE : ………………………………. QUANTITE Composition de l’atelier Rendement unitaire Unité Val. TYPE DE MATERIELS (à titre d’exemple) Bulldozer pour ripage……………………………. Bulldozer pour accumulation……………………. Chargeuse sur pneus ……………………………. Pelle avec démolisseur …….................................... Dumper ……...……………………………………. PERSONNEL Chef de l’équipe Conducteur d’engin Ouvrier spécialiste Aide ouvrier Manœuvre m3/Hr m3/Hr m3/Hr m3/Hr m3/Hr (Une fiche de ce type doit être produite pour chaque tâche figurant au programme de travaux)
  • 33. 33 Annexe 2 LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER Désignation du matériel Avec indication du type Nombre Rendement par heure/jour Age Année Etat (1) Lieu de travail actuel Disponibilité (2) (1) neuf, rénové, usagé, très usagé (2) indiquer la date à laquelle le matériel sera disponible
  • 34. 34 ANNEXE 3 MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX Prix unitaire sec Total (Total/rendement) 1+2+3 Prix unitaire sec (report)………………………………………………………………………………….. 1) Coefficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec) C1 =…………………… Dont : 1.1 Frais généraux de chantier en pourcentage (1) Encadrement…………………………..% Laboratoire …………………………...% Amortissement matériel indivis………% 1.2 Frais généraux de sièges en pourcentage (1) Frais de siège………………………….% Frais d’agence…………………………% Frais financiers……………………..…% Frais d’études…………………………% 1.3 Bénéfice et aléas (1) ………………………% 2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures C2=…………………….. 3) Coefficient applicable aux travaux sous traités (prestations et fournitures) C3=…………………….. Prix de vente HT : Nota : Les coefficients de frais généraux et bénéfices peuvent être différents selon qu’il s’agit de la part fourniture, de traux sous-traités ou de travaux exécutés par l’entreprise. Préciser ces coefficients si nécessaires. Prix de vente HT = T1xC1 + T2xC2 + T3xC3. (1) pourcentage du coefficient sur le prix de revient sec. Composante du prix matériel main d’œuvre et fournitures U Quantités Ou durée d’utilisation Matériel P. U main- d’oeuvre Total matéri el et main d’oeuv re P.U fourniture et prestations Total fourniture et prestations Sous-traitance désignation Amortissement 1 Gros entretien 2 Consomm able 3 Prix unitaire 1+2+3 P.U TOTAL Total 1 Total 2 Total 3
  • 35. 35 et dernière ROYAUME DU MAROC ****** MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ MARCHE N° HZ/ ....... Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du Décret 2-06-388 du 16 Moharam 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km - Province d’Al Haouz- Montant du marché: ....................................................................... (En chiffres et en lettres) Dressé par : le Service Infrastructures Vu et vérifié par : le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz Lu et accepté par l’Entrepreneur Visé par Approuvé par
  • 36. 36 et dernière ROYAUME DU MAROC ****** MINISTERE DE L’ EQUIPEMENT ET DE TRANSPORT ****** DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS D’AL HAOUZ AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 90/2013/HZ - (SEANCE PUBLIQUE) **** Le 03 décembre 2013 à 11 h 00 , il sera procédé en séance publique dans les bureaux de Mr le Directeur Provincial de l’Equipement et des Transports d’Al Haouz à Tahannaout à l’ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix pour : Travaux d’aménagement de la liaison reliant Tighadouine à Anssa sur 20.440Km - Province d’Al Haouz- Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au bureau des marchés de la Direction Provinciale de l'Equipement et des transports d'Al Haouz à Tahannaout , il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : http://www.marchespublics.ma Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Le cautionnement provisoire est fixé à : 1.000 000,00 dhs (un Million de Dirhams). Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 26 et 28 du décret n° 2.06.388 précité. Les concurrents peuvent : - soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau des marchés de la Direction Provinciale de l'Equipement et des Transports d'Al Haouz à Tahannaout. - soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité. - soit les remettre au président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 23 du décret n° 2- 06.388 précité, à savoir : 1) Dossier administratif comprenant : a) la déclaration sur l'honneur ; b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ; c) l'attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ;
  • 37. 37 et dernière d) l'attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu; f) le certificat d'immatriculation au registre du commerce. N.B. Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées aux paragraphes c, d et f ci-dessus, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine. 2 - Dossier Technique comprenant A- Pour les concurrents installés au Maroc Copie légalisée du certificat de qualification et de classification Le présent avis se limite aux entreprises qualifiées et classées comme suit : 1.1.1.1.1.1.1 Secteur Qualification exigée Classe minimum 2 Travaux routiers 2.1 terrassements et ouvrages d'assainissement routiers 1 B- Pour les concurrents non installés au Maroc a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé ; b) les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire. 3 - Dossier Additif : - Règlement de consultation